2023年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在《标准施工招标文件》条件下,发生不可抗力事件时,由( )承担承包人机械设备损坏的损失。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.发包人和承包人

正确答案:B

答案解析:因为不可抗力导致的索赔,在国内《标准施工招标文件》的合同条款中,承包人的施工机械设备损坏及停工的损失,由承包人承担的。

2、根据FIDIC合同条件,承包人提交详细索赔报告的时限是( )。【单选题】

A.索赔事件发生28天内

B.知道或应当知道索赔事件28天内

C.知道或应当知道索赔事件42天内

D.索赔事件发生56天内

正确答案:C

答案解析:根据FIDIC合同条件,在承包商知道或者应当知道该事件或情况之日起42天(或在承包商可能建议并由工程师批准的其他期限)内,承包商应当向工程师递交一份充分详细的索赔报告,包括支持索赔的依据证明资料、要求延长的工期和(或)额外付款的全部详细资料。

3、根据《标准施工招标文件》（2007）版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有（ ）。【多选题】

A.发包方延期提供施工图纸

B.因不可抗力造成的工期延误

C.甲供设备未按时进场导致停工

D.监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格

E.施工中发现文物古迹

正确答案:A、C、D、E

答案解析:引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿内容如下表所示。

4、由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，处理原则是( )。【单选题】

A.造成合同价款增加的，合同价款予以调整

B.造成合同价款增加的，合同价款是否可以调整由双方协商决定

C.造成合同价款增加的，合同价款不予调整

D.造成合同价款减少的，合同价款不予调整

正确答案:C

答案解析:如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。

5、按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释〔2004〕14号)的规定，建设工程没有交付的，工程欠款的利息支付的计息日从( )计付。【单选题】

A.当事人起诉之日

B.当事人提出仲裁申请之日

C.建设工程交付之日

D.提交竣工结算文件之日

正确答案:D

答案解析:计息日。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。