2023年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在编制竣工决算时，新增固定资产价值的计算是以(    )为对象的。【单选题】

A.定额划分的分部工程

B.独立发挥生产能力的单项工程

C.经济上独立核算的建设项目

D.独立组织施工的单位工程

正确答案:B

答案解析:

2、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是（ ）。【多选题】

A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力

B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定

C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼

D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止

E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变

正确答案:A、B、C、D

答案解析:如果发承包双方的协商和解或调解均未达成一致意见，其中的一方已就此争议事项根据合同约定的仲裁协议申请仲裁，应同时通知另一方。仲裁可在竣工之前或之后进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。

3、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（ ）。【单选题】

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

正确答案:D

答案解析:在共同延误情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：（1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；（2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；（3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；（4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

4、在狭义上的统计指数中，复杂总体主要是指( )。【单选题】

A.数量变动的总体

B.数量上不能直接加总的总体

C.质量上不能直接加总的总体

D.度量单位不同的总体

正确答案:B

答案解析:狭义上，统计指数是用来综合反映社会经济现象复杂总体数量变动状况的相对数。复杂总体是指数量上不能直接加总的总体，例如不同的产品和商品，有不同的使用价值和计量单位，不同商品的价格也以不同的使用价值和计量单位为基础，都是不同度量的事物，是不能直接相加的。

5、按照《标准施工招标文件》有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是( )。【单选题】

A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误

B.由于传染病导致工期的延误

C.施工中发现文物、古迹

D.业主办理了保险而未能从保险公司获得补偿部分

正确答案:A

答案解析:在FIDIC合同条件下，承包商依据工程师提供的错误数据导致的放线错误应当由业主承担责任。因此，该索赔事件承包商可以同时得到工期、费用和利润的补偿。B项可以赔工期，C项可索赔费用和工期，D项可索赔费用。

6、某机械设备预算价格为300万元，残值率为4%，折旧年限为10年，年平均工作台班为220台班。采用平均折旧法计算，其台班折旧费应为( )元。【单选题】

A.1309.1

B.1363.6

C.13090.9

D.13636.4

正确答案:A

答案解析:根据题意，该机械台班的折旧费计算方法如下：台班折旧费=[机械预算价格x(1-残值率)x时间价值系数]/耐用台班总数，因为采用平均折旧法计算，所以，总折旧应提为：300×(1-4%)=288万元，则年折旧费=288/10= 28.8(万元)，故台班折旧费= 28.8×10000/220=1309.1(元)。

7、下列费用中，必须进行劳动安全卫生预评价的项目有( )。【多选题】

A.大量生产或使用石棉粉料或含有10%以上的游离二氧化硅粉料的建设项目

B.火灾危险性生产类别为甲类的化工厂

C.火灾危险性生产类别为乙类或甲类的建设项目

D.爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目

E.I级、Ⅱ级危害程度的职业性接触毒物的建设项目

正确答案:A、B、D、E

答案解析:必须进行劳动安全卫生预评价的项目包括：①属于《国家计划委员会、国家基本建设委员会、财政部关于基本建设项目和大中型划分标准的规定》中规定的大中型建设项目；②属于《建筑设计防火规范》( GB 50016-2006)中规定的火灾危险性生产类别为甲类的建设项目；③属于劳动部颁布的《爆炸危险场所安全规定》中规定的爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目；④大量生产或使用《职业性接触毒物危害程度分级》( GB 5044-85)规定的I级、Ⅱ级危害程度的职业性接触毒物的建设项目；⑤大量生产或使用石棉粉料或含有10%以上的游离二氧化硅粉料的建设项目；⑥其他由劳动行政部门确认的危险、危害因素大的建设项目。

8、生产性建设项目总投资的估算包括( )。【多选题】

A.建设投资

B.设备及工器具购置费

C.建设期利息

D.工程建设其他费用

E.流动资金估算

正确答案:A、C、E

答案解析:建设项目总投资是为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。

9、在计算预算定额人工消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（ ）。【单选题】

A.劳动定额规定应增（减）计算的用工

B.劳动定额内不包括的材料加工用工

C.施工中不可避免的其他零星用工

D.质量检查和隐蔽工程验收用工

正确答案:A

答案解析:基本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。基本用工包括：完成定额计量单位的主要用工；按劳动定额规定应增（减）计算的用工量。

10、下面指数中，质量指标指数不包括(    )。【单选题】

A.人工费价格指数

B.平均工资水平指数

C.施工企业职工人数指数

D.设备工器具价格指数

正确答案:C

答案解析:质量指标指数是综合反映现象相对水平或平均水平变动情况的指数。如产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数等；在设备、工器具价格指数中，指数化因素是设备、工器具的采购价格，同度量因素是设备工器具的采购数量。因此，设备、工器具价格指数是一种质量指标指数；数量指标指数是综合反映现象总的规模和水平变动情况的指数。如商品销售量指数、工业产品产量指数、职工人数指数等。