2019年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中,正确的是()【多选题】

A.银行应当自动延长投标保函的有效期

B.施工企业必须延长投标保函的有效期

C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期

D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期

E.招标人退还投标人投标保函继续评标

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是保证在建设工程中的应用。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。若由于评标时间过长,而使保证到期,招标人应当通知投标人延长保函或者保证书有效期。投标人可以拒绝延长投标保函有效期,拒绝延长的,其投标失效。

1、在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。【多选题】

A.事件造成承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因,不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因,属于分包人的过错

D.按合同约定的程序,承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序,承包人提交了索赔报告

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为:
(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;
(2)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才处理应给予承包人的补偿额。

1、材料采购合同履行过程中,采购方应承担违约责任的情况有()。【多选题】

A.不按合同约定的时间支付货款

B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C.不按合同约定接受运抵的货物

D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用

正确答案:A、C、E

答案解析:本题涉及的考点是材料采购合同履行中采购方的违约责任。采购方的违约责任包括:
(1)不按合同约定接受货物;
(2)逾期付款;
(3)货物交接地点错误的责任。

1、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使,施工单位()。【多选题】

A.可以行使代位权

B.可以行使撤销权

C.可以建设单位名义行使权利

D.可以自己的名义行使权利

E.只能对建设单位行使权利

正确答案:A、D

答案解析:本题涉及的考点是合同不当履行中的保全措施。保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时,允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施,这些措施包括代位权和撤销权两种。其中代位权是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限,其发生的费用由债务人承担。

1、根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中,正确的有()。【多选题】

A.运输车辆可以不受限制地进出工地

B.施工机械在工程竣工前不得运出工地

C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用

D.目前闲置的机械,承包商可以自主调到其他工地使用

E.后期不再使用的施工机械,经工程师同意后方可撤离工地

正确答案:A、E

答案解析:本题涉及的考点是承包商施工机械和运输车辆的管理。承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料,一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外,其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权,但未经过工程师的批准,不能将其中的任何一部分运出施工现场。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间,如果承包商的其他合同工程需要使用时,可以向工程师申请暂时运出。对于后期施工不再使用的设备,竣工前经过工程师批准后,承包商可以提前撤出工地。

1、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中,应包括的内容有()。【多选题】

A.经工程师计量的合格工程的工程款额

B.完成变更工程的款额

C.作为保留金本期应扣的款额

D.承包商需支付给分包商的款额

E.本期经工程师批准的索赔款额

正确答案:B、C

答案解析:本题涉及的考点是承包商提交给工程师中期结算的工程进度款支付报表的内容。一般包括以下几个方面:
(1)本期完成的工程量清单中工程项目及其他项目的应付金额(包括变更);
(2)法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款额;
(3)作为保留金扣减的任何款额;
(4)预付款的支付(分期支付的预付款)和扣还应增加和扣减的任何款额;
(5)承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额;
(6)根据合同或其他规定(包括索赔、争端裁决和仲裁),应付的任何其他应增加和扣减的款额;
(7)对所有以前的支付证书中证明的款额的扣除或减少(对已付款支付证书的修正)。

1、根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。【单选题】

A.竣工验收

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师颁发履约证书

D.结清单生效

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是FIDIC《施工合同条件》下的合同有效期。合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的结清单生效日止,施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。

1、工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示。承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了请求复工的书面要求,经48 h后未收到工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人正确的应对措施是()。【单选题】

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人发出请求复工的报告

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是工程师指示的暂停施工。不论发生何种情况,工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工,并在发出暂停施工通知后的48 h内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工,并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工要求后的48 h内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48 h内未予答复,承包人可以自行复工。

1、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是()。【单选题】

A.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是发包人供应的设备试车验收不合格责任的划分。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。按照合同对质量责任的约定,此次检查试验通过后,仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延由此延误的工期。

1、投标保证的有效期限从()之日起计算。【单选题】

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是施工投标保证的有效期限。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。