2019年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某材料采购合同履行过程中,供贷方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站,且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()【多选题】

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

正确答案:D、E

答案解析:属于约定由采购方自提货物的合同,采购方接到对方的提前提货通知后,可以根据实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款,而且对多交货部分,以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品,在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。

1、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列工作中,属于竣工验收必须满足的条件有()【多选题】

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

正确答案:A、C、D、E

答案解析:竣工验收需要满足的条件包括:
①完成工程设计和合同约定的各项内容;
②施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告;
③对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告;
④勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认;
⑤有完整的技术档案和施工管理资料;
⑥有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告;
⑦有施工单位签署的工程质量保修书;
⑧有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;
⑨建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

1、某工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()【单选题】

A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延

正确答案:C

答案解析:开工前,合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

1、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法正确的是()【单选题】

A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效

B.合同需要重新登记备案后继续有效

C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D.合同的效力不受影响

正确答案:D

答案解析:当事人名称或者法定代表人变更不会对合同的效力产生影响。因此,合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

1、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()【单选题】

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

正确答案:A

答案解析:仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则,其中,自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力,当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的,仲裁机构即无权受理合同纠纷。

1、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人出于某种需要希望工程提前竣工,则应完成的工作有()【多选题】

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目

正确答案:A、B、D

答案解析:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,应与承包人协商,双方达成一致后签订提前竣工协议,作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括以下方面的内容:
①提前竣工的时间;
②发包人为赶工应提供的方便条件;
③承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;
④提前竣工所需的追加合同价款等。

1、关于合同中格式条款的说法,正确的有()【多选题】

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时,应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时,应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时,应采用格式条款

正确答案:A、C

答案解析:提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常的理解予以解释,对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款。

1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,关于监理人义务的说法,正确的是()【单选题】

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

正确答案:D

答案解析:监理人的义务包括:
①监理人在履行合同的义务期间,应运用合理的技能认真勤奋地工作,公正地维护有关方面的合法权益;
②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作;
③在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料;
④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产,监理工作完成或中此时,应将设施和剩余物品归还委托人;
⑤非经委托人书面同意,监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬,以保证监理行为的公正性;
⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动;
⑦在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密;
⑧负责合同的协调管理工作。

1、某施工项目采用评标价法评标,评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元,乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()【单选题】

A.甲投标人,合同价为7040万元

B.甲投标人,合同价为7080万元

C.乙投标人,合同价为7050万元

D.乙投标人,合同价为7060万元

正确答案:B

答案解析:评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础,将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额,最终构成评标价格。因此“评标价”既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法,评标价最低的投标书为最优。本题甲投标人的评标价最低,排序为第一,而定标签订合同时,仍以报价作为中标的合同价,因此合同价为7080万元。

1、某工程项目施工过程中,因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度,对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划,并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中,由于分包人赶工措施的缺陷,导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同

正确答案:C

答案解析:分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任,保障承包商免于承担由于分包商的违约行为,业主根据主合同要求承包商负责的损害赔偿或任何第三方的索赔。如果发生此类情况,承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额,且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。本题中由于分包人赶工措施的缺陷,导致出现严重的质量事故,因此损失应该由分包人承担。