2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、按照设计合同示范文本规定,当设计工作超过一半时,因发包人原因要求解除合同,发包人应()【单选题】

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费

正确答案:C

答案解析:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

2、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()日。【单选题】

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届满

正确答案:B

答案解析:对于不要式合同,承诺生效时合同成立。

3、某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更,由于原设计人不具备相应的设计资质,发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则()【单选题】

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案:A

答案解析:在某些特殊情况下,发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,如变更增加的设计内容专业性特点较强,超过了设计人资质条件允许承接的工作范围;或施工期间发生的设计变更,设计人由于资源能力所限,不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下,发包人经原建设工程设计人书面同意后,也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任,设计人不再对修改的部分负责。

4、因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。【单选题】

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

正确答案:D

答案解析:合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。但是本题中C项有歧义,不严谨,解决争议的仲裁条款也独立存在,有约束力。

5、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:
①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;
②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;
③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
④设计变更和工程量增加;
⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
⑥不可抗力;
⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

6、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

正确答案:A

答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。

7、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()【单选题】

A.发布招标公告、开标、审查投标人资格

B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

正确答案:B

答案解析:招标阶段的主要工作程序是:发布招标公告、资格预审、编制招标文件、现场考察、解答投标人的质疑。邀请招标的优点是,不需要发布招标公告和设置资格预审程序,节约招标费用和节省时间。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标,仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料,作为评标时的评审内容之一(通常称为资格后审)。

8、依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于“额外监理工作”的是()【单选题】

A.根据委托人的指示,监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求,监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约,委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期,延长时间的监理工作

正确答案:C

答案解析:额外监理工作是指正常工作和附加工作之外,非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天准备工作时间的工作。

9、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。【单选题】

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

正确答案:B

答案解析:施工合同的履约保证是为了保证施工合同的顺利履行而要求由承包人(施工单位)提供的担保,主要担保承包人在合同执行期间,按期限按质量履行其义务的经济担保书。

10、依据《合同法》,法定解除合同的条件有()【多选题】

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行主要债务

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案:B、D、E

答案解析:A项正确表述应为:因不可抗力致使不能实现合同目的;C项正确表述应为:一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内未履行。