2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。【单选题】

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中,监理人终止合同的权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金,或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上,监理人可按照终止合同规定程序,单方面提出终止合同,以保护自己的合法权益。

2、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中,正确的是()。【单选题】

A.招标申请经批准后,招标人可以自行招标

B.办理招标备案后,招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案,招标人可以自行招标

D.办理招标备案后,招标人应委托代理机构招标

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是可以自行招标的条件。利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为,因此《招标投标法》规定,招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜,向有关行政监督部门进行备案即可。如果招标单位不具备上述要求,则需委托具有相应资质的中介机构代理招标。

3、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是()。【单选题】

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程预付款的用途。施工合同的支付程序中是否有预付款,取决于工程的性质、承包工程量的大小及发包人在招标文件中的规定。预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中,正确的是()。【单选题】

A.由于设计原因试车达不到要求,由工程师指示设计单位修改设计,承包人负责重新安装,发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求,由承包人负责拆除并重新采购,发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求,由发包人负责重新采购,承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求,承包人承担返工的费用

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是建设工程竣工验收阶段试车中双方责任的承担。依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定:(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装,发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延;(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装;设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延;(3)由于承包人施工原因试车达不到要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延。

5、某工程监理合同履行中,委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列关于监理人工作的说法中,不正确的是()。【单选题】

A.试验室应接受监理人的指示,完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程,对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断,不承担责任

D.试验数据正确,监理人作出错误判断应承担责任

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是监理合同中的委托人义务。监理合同履行中,涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验,并与其签订委托合同,试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作,但监理人既不对检测试验数据的错误负责,也不对由此而导致的判断失误负责。

6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于工程量计量的说法中,正确的是()。【单选题】

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量,但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程量的计量原则。工程师对照设计图纸,只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。因此,属于承包人超出设计图纸范围(包括超挖、涨线)的工程量不予计量;因承包人原因造成返工的工程量不予计量。

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。【多选题】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中,发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况:(1)外部条件的变化,如后续法规政策的变化导致工程停、缓建;地方法规要求在某一时段内不允许施工等;(2)发包人应承担责任的原因,如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作;发包人订购的设备不能按时到货;施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等;(3)协调管理的原因,如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调;(4)承包人的原因,如发现施工质量不合格;施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

8、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。【单选题】

A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时补偿金额的计算。对于这种情况,要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法,通常为:补偿金额=设施在工程上使用的时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费。

9、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。【单选题】

A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主、承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42 d未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是业主凭保函索赔的情形。由于无条件保函对于承包商而言风险较大,因此通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔,其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包括:(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补;(4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。

10、因承包人有某项专利技术及设计资质,施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件,应首先提交给()审核。【单选题】

A.发包人

B.设计文件的审批机构

C.监理工程师

D.承担工程初步设计的设计院

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是承包人负责设计的图纸的审核权。有些情况下承包人具有享有专利权的施工技术,若具有设计资质和能力,可以由其完成部分施工图的设计或由其委托设计分包人完成。在承包工作范围内,包括部分由承包人负责设计的图纸,则应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可,不能解除承包人的设计责任。