2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的,下列文件中,属于合同组成部分的有()。【多选题】

A.中标函

B.监理委托函

C.工程监理合同标准条件

D.投标保函

E.规范和规程

正确答案:A、B、C

答案解析:本题涉及的考点是建设工程监理委托合同的组成。对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同协议外,还包括以下文件:(1)监理委托函或中标函;(2)建设工程委托监理合同标准条件;(3)建设工程委托监理合同专用条件;(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后,给承包人增加的支付款属于()。【单选题】

A.费用

B.追加合同价款

C.索赔款

D.可接受合同金额

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是追加合同价款。追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后,按照计算合同价款的方法,给承包人增加的合同价款。费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

3、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列工作中,不属于监理人义务的是()。【单选题】

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人的义务。委托监理合同中监理人义务包括:(1)监理人在履行合同的义务期间,应运用合理的技能认真勤奋地工作,公正地维护有关方面的合法权益;(2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作,开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及该项目监理机构的人员情况;(3)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料;(4)任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产,监理工作完成或中止时,应将设施和剩余物品归还委托人;(5)非经委托人书面同意,监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬,以保证监理行为的公正性;(6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动;(7)在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密;(8)负责合同的协调管理工作。故B、C、D应排除。A为委托人的义务。

4、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。【单选题】

A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是工程师对承包商索赔处理的内容。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

5、根据FIDIC《施工合同条件》规定,对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的,工程师可以采取的处理方法有()。【多选题】

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书,折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的处理方法。当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时,工程师应有权选择以下任何一种处理方法。(1)指示再进行一次重复的竣工检验。(2)如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益,拒收整个工程或区段(视情况而定),在此情况下,业主有权获得承包商的赔偿,包括:①业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用及融资费用;②拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。(3)颁发一份接收证书(如果业主同意的话),折价接收该部分工程,合同价格应按照可以适当弥补由于此类失误而给业主造成的减少的价值数额予以扣减。

6、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。【单选题】

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是工程加速索赔的概念。由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。

7、建筑材料采购合同履行中,采购方变更到货地点,未在合同规定的时限内及时通知供货商,导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。【单选题】

A.由供货商承担供货的全部费用

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是材料采购合同的变更。如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前40 d通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。迟于上述规定期限,双方应当立即协商处理。如果已不可能变更或变更后会发生额外费用支出,其后果均应由采购方负责。

8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。【单选题】

A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主、承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42 d未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是业主凭保函索赔的情形。由于无条件保函对于承包商而言风险较大,因此通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔,其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包括:(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补;(4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。

9、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中,正确的是()。【单选题】

A.招标申请经批准后,招标人可以自行招标

B.办理招标备案后,招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案,招标人可以自行招标

D.办理招标备案后,招标人应委托代理机构招标

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是可以自行招标的条件。利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为,因此《招标投标法》规定,招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜,向有关行政监督部门进行备案即可。如果招标单位不具备上述要求,则需委托具有相应资质的中介机构代理招标。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。