2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于工程量计量的说法中,正确的是()。【单选题】

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量,但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程量的计量原则。工程师对照设计图纸,只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。因此,属于承包人超出设计图纸范围(包括超挖、涨线)的工程量不予计量;因承包人原因造成返工的工程量不予计量。

2、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。【单选题】

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同法律关系中行为和事件的含义。行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动,包括作为和不作为两种表现形式。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象,这些客观现象的出现与否,是当事人无法预见和控制的。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实,如地震、台风等;社会事件如战争、罢工、禁运等。

3、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5 000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。【单选题】

A.4 850万元和5 000万元

B.4 850万元和4 850万元

C.5 150万元和5 000万元

D.5 150万元和4 850万元

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是评标价法评标。评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础,将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额,最终构成评标价格。因此评标价既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法,评标价最低的投标书为最优。定标签订合同时,仍以报价作为中标的合同价。

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。【单选题】

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2 d

D.1周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是工期顺延与合同价款变更的条件。采用可调价格合同,施工中如果遇到以下情况,通用条款规定出现四种情况时,可以对合同价款进行相应的调整:(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款;(2)工程造价部门公布的价格调整;(3)1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(4)双方约定的其他因素。按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

6、公开招标时,下列对投标人提供的文件进行评审的内容中,不属于评标委员会评审内容的是()。【单选题】

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是评标阶段评标委员会的评审内容。评标委员会的评审内容包括:符合性鉴定;技术标评审;商务标评审;资格审查(后审)。

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。【单选题】

A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是材料设备的到货检验。承包人采购的材料设备应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责;承包人在材料设备到货前24 h应通知工程师共同进行到货清点。

8、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人的施工期应为()。【单选题】

A.自2月1日始,至12月5日止

B.自2月1日始,至12月20日止

C.自2月5日始,至12月5日止

D.自2月5日始,至12月20日止

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是竣工时间的确定。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。承包人的实际施工期限,从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数。开工日正常情况下为专用条款内约定的日期,也可能是由于发包人或承包人要求延期开工,经工程师确认的日期。本题中,承包人的延期申请未获得批准,则正确答案为A。

9、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是()。【单选题】

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是施工中各种保证的有效期限。其中,投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。履约保证的有效期限从提交履约保证起,到项目竣工并验收合格止。预付款保证的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。

10、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,最终解决合同争议的方式应是()。【单选题】

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是解决合同争议的方式。依据FIDIC《施工合同条件》,合同双方发生争议后可通过以下方式解决:(1)提交工程师决定;(2)提交争端裁决委员会决定;(3)双方协商;(4)仲裁。如果双方按照前三种方式均未能通过协商解决争议,则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。