2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好,节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。【单选题】

A.20

B.17

C.16

D.13

正确答案:D

答案解析:工程师在接到正式索赔报告以后,认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录。其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。本题承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,属于工程师要承担一定责任的事件。经过仔细分析,工程师剔除了7万元不合理款项,则实际赔偿为20-7=13(万元)。

2、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()【单选题】

A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

正确答案:B

答案解析:在合同履行过程中,任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。结合题干分析可得,B选项是正确的。

3、根据FIDIC《施工合同条件》,不属于不可预见物质条件的是()【单选题】

A.人为干扰

B.不利于施工的气候条件

C.图纸未标明的地下障碍物

D.与业主提供资料不一致的不良地质条件

正确答案:B

答案解析:不可预见物质条件的范围包括:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。

4、某材料采购合同履行过程中,供贷方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站,且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()【多选题】

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

正确答案:D、E

答案解析:属于约定由采购方自提货物的合同,采购方接到对方的提前提货通知后,可以根据实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款,而且对多交货部分,以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品,在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。

5、某工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()【单选题】

A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延

正确答案:C

答案解析:开工前,合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

6、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法正确的是()【单选题】

A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效

B.合同需要重新登记备案后继续有效

C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D.合同的效力不受影响

正确答案:D

答案解析:当事人名称或者法定代表人变更不会对合同的效力产生影响。因此,合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

7、根据FIDIC《施工合同条件》,对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()【单选题】

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日

正确答案:D

答案解析:合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

8、下列导致承包人索赔的情况中,工程师应批准补偿费用及利润的有()【多选题】

A.延误发放施工图纸

B.延误移交施工现场

C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工

D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工

E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

正确答案:A、B、E

答案解析:FIDIC《施工合同条件》中,按照引起承包人损失事件原因的不同,对承包人索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况,分别作出了相应的规定,具体如下表:

9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示,则应视为()【单选题】

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

正确答案:C

答案解析:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,如果在28天内既未予答复,也未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。

10、关于违约金的说法,正确的有()【多选题】

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的,当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失,当事人可以请求减少

正确答案:A、D、E

答案解析:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。