2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权 ()。【多选题】

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:B、C、D

答案解析:发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可以延期支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

2、建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有 ()。【多选题】

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:A、C、D

答案解析:委托代理,是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。合同在市场经济条件下得到了广泛应用,但由于合同的种类繁多,当合同主体对欲签订的某一合同应约定的条款内容不熟悉时,往往委托代理人或代理机构帮助他形成合同。工程招标代理机构是接受被代理人的委托、为被代理人办理招标事宜的社会组织。

3、在评标委员会成员中,不能包括()。【单选题】

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:B

答案解析:评标委员会的成员有两类人:一类是招标人的代表;一类是有关经济、技术方面的专家。

4、某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在于 ()。【多选题】

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

正确答案:A、B、D

答案解析:由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。

5、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理决定,在法律上的效力()。【单选题】

A.是终局性的,对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的,但对发包人具有强制约束力

C.是终局性的,仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的,对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:D

答案解析:通常,工程师对索赔的处理决定不是终局性的,对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意,可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

6、依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。【单选题】

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:B

答案解析:在对投标人资格审查文件的核查中:①不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人;②不得对潜在投标人实行歧视待遇;③不得强制投标人组成联合体投标。在资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件,可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中,招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长;专业工程施工资质;环境保护方针和保证体系;同类工程施工经历;项目经理资质要求;安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。

7、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师 ()。【单选题】

A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

正确答案:A

答案解析:若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时,有权要求承包商增加或更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

8、某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为 ()。【单选题】

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

正确答案:A

答案解析:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限,与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。

9、下列施工合同文件中,解释顺序优先的是 ()。【单选题】

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:A

答案解析:在协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订立合同时已形成的文件包括:①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。通用条款规定,上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。

10、按照FIDIC的《施工合同条件》规定,属于业主承担责任的风险有 ()。【多选题】

A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

C.因承包商施工原因造成的爆炸

D.汇率变化

E.法律变化

正确答案:D、E

答案解析:业主应承担的其他不能合理预见的风险可能包括:①外币支付部分由于汇率变化的影响;②法令、政策变化对工程成本的影响。所以选项D、E正确,而A、B、C属于承包商或分包商的原因造成的,不属于业主应承担的风险。