2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度计划的修改,承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中,正确的是()。【单选题】

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是承包人修改进度计划后的责任划分。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此,如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人仍应承担相应的违约责任。

2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过()共同清点。【单选题】

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是材料设备的到货检验。发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表,按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场,与承包人共同进行到货清点。

3、根据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。【单选题】

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是业主与承包商划分合同风险的时间点。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的划分为()。【单选题】

A.发包人负责试验,费用由发包人承担

B.发包人负责试验,费用由承包人承担

C.承包人负责试验,费用由发包人承担

D.承包人负责试验,费用由承包人承担

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是承包人负责采购的材料和设备的检验。承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。

5、某建设工程施工合同中订有仲裁条款,下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是()。【单选题】

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是有关仲裁的相关内容。仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员。如果当事人不约定明确的仲裁委员会,仲裁将无法操作,仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议,同时,合同范围内的争议就是仲裁事项。

6、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中,正确的有()。【多选题】

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔,应提交工程师处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,先行给予分包商补偿,再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以分包商的名义向工程师提交索赔报告

D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以承包商的名义向工程师提交索赔报告

E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以分包商的名义向业主提交索赔报告

正确答案:B、D

答案解析:本题涉及的考点是分包合同的索赔管理。分包合同履行过程中,当分包商认为自己的合法权益受到损害,不论事件起因于业主或工程师的责任,还是承包商应承担的义务,他都只能向承包商提出索赔要求,并保持影响事件发生后的现场同期记录。

7、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工。承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为()。【单选题】

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程的开工日期。承包人应在专用条款约定的时间按时开工,以便保证在合理工期内及时竣工。承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7 d,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求,工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期也不予顺延。

8、某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时,甲市每吨4 200元,乙市每吨4 150元;履行合同时,甲市每吨4 300元,乙市每吨4 250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。【单选题】

A.4 300

B.4 250

C.4 200

D.4 150

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同的全面履行原则。如果价款或报酬不明,应按订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或政府指导价的,按规定履行。在建设工程施工合同中,合同履行地是不变的,肯定是工程所在地。因此,约定不明确时,应当执行工程所在地的市场价格。

9、下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()。【单选题】

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。当然,这里所说的和解和调解是狭义的,不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序,其解决方法仍有强制执行的法律效力。

10、建设工程合同的争端经仲裁裁决后,一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的,应()。【单选题】

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是申请撤销裁决的情形。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:(1)没有仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。