2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》,专用条件中约定完成工程的时间为500天,缺陷通知期为365天。施工过程中,经工程师批准顺延工期38天,则判定承包人提前或延误竣工的时间应为 ()。【单选题】

A.500天

B.538天

C.865天

D.903 天

正确答案:B

答案解析:用施工期与合同工期对比,来确定是提前还是延误竣工。合同工期=合同中注明的工期+批准顺延的时间=500+38=538(天),缺陷通知期比较接近于我国的保修期的概念,与竣工早晚无关,是典型的迷惑项。

2、设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即()。【单选题】

A.发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后,自行修改

D.发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批

正确答案:D

答案解析:修改设计的程序是先报批,再修改,再报批。由原设计单位设计。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

3、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人的主要义务包括 ()。【多选题】

A.依法履行监理职责,公正维护委托人及有关方面的合法权益

B.推荐选择工程的施工单位

C.选派合格的监理人员及总监理工程师

D.不得泄露与工程有关的保密资料

E.代表委托人与承包人解决合同争议

正确答案:A、C、D

答案解析:B项,选择施工单位是委托人的权利而非监理的义务。E项,当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立身份判断,公正地进行调解,而不是完全代表委托人。

4、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括 ()。【多选题】

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

正确答案:A、C

答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。B项,只能补偿工期和费用;D项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。

5、投标文件对招标文件的响应出现偏差,可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是 ()。【单选题】

A.投标文件没有加盖公章

B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致

C.投标担保金额多于招标文件的规定

D.投标文件的关键内容字迹模糊,无法辨认

正确答案:B

答案解析:对于存在细微偏差的投标文件,指投标文件基本上符合招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍属于有效投标书。属于存在细微偏差的投标书,可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正错误的原则是:投标文体中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点明显错误的除外。

6、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人 ()。【单选题】

A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

正确答案:C

答案解析:非承包人原因造成的实际时间拖延,发包人必须既赔偿损失,又顺延工期。

7、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。【多选题】

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:A、C

答案解析:仲裁必须要求有仲裁协议,不要求必须经过和解、调解。仲裁的原则包括自愿的原则,即当事人采用仲裁的方式解决合同纠纷,应当达成仲裁协议,仲裁协议的内容包括:①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。仲裁协议的作用:①合同当事人均受仲裁协议的约束;②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

8、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的 ()。【单选题】

A.债权转让

B.合同变更

C.债务转移

D.合同转让

正确答案:A

答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。

9、监理人依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,在施工监理过程中可以行使的权力包括 ()。【多选题】

A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令

B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制

C.审查批准工程设计的变更

D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求

E.批准承包人的索赔要求

正确答案:A、B

答案解析:C项,工程设计变更属于工程重大事项,其决定权在委托人而非监理。D项,对于分包监理只有建议权,没有决定权。E项,审核索赔而非批准索赔。按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权力包括:①建设工程有关事项和工程设计的建议权,建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计,生产工艺设计和使用功能要求。②对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为:对承包人报的工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本要求,自主进行审批和向承包人提出建议;征得委托人同意,发布开工令、停工令、复工令;对工程上使用的材料和施工质量进行检验;对施工进度进行检查、监督,未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用,施工单位不得进行下一道工序的施工;工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定;在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认,委托人不支付工程款,不进行竣工验收。③工程建设有关协作单位组织协调的主持权。④在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人。⑤审核承包人索赔的权力。

10、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为 ()。【单选题】

A.10月10日

B.10月13日

C.10月20日

D.10月30日

正确答案:A

答案解析:正常情况下,工程接收证书上注明的竣工日期为竣工日(注意不是颁发日),如业主提前占用工程,应以占用日为竣工日。