2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有（ ）。【多选题】

A.设计方案最优

B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

C.可以增加设计变更

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:A、C

答案解析:本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

2、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（ ）。【多选题】

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、B、D

答案解析:本题考查的是进度管理。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（1）发包人责任原因：变更；未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；因发包人原因导致的暂停施工；未按合同约定及时支付预付款、进度款；发包人提供的基准资料错误；发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；发包人造成工期延误的其他原因。（2）政府管理部门的原因。

3、公开招标和邀请招标的区别包括( )。【不定项】

A.对投标人资质的要求不同

B.竞争程度不同

C.招标费用不同

D.邀请投标人的方式不同

E.评标工作量不同

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题考核的是公开招标与邀请招标的区别。公开招标，招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织不受地域和行业限制均可申请投标。招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，但评标的工作量也较大，所需招标费用高。邀请招标，招标人向预先选择的若干家具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，将招标工程的概况、工作范围和实施条件等作出简要说明，请他们参加投标竞争。可节约招标费用，但投标竞争的激烈程度相对较差。

4、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是（ ）。【单选题】

A.发包人原因造成质量不合格

B.行政审批延误

C.为他人提供方便

D.发包人违约解除合同

正确答案:A

答案解析:本题考查的是索赔管理。选项B，可以索赔工期和费用。选项C，只能索赔费用。选项D，可以索赔费用和利润。

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是( )。【不定项】

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42 d未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

正确答案:B

答案解析:本题考核的是业主凭保函索赔的情形。由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包括：(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长；(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项；(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补；(4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。