2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。【不定项】

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:A、B、D、E

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

2、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（ ）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（ ）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。【单选题】

A.12, 12

B.24, 24

C.36, 36

D.48,48

正确答案:D

答案解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3、合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以( )作为解决争议的最终方式。【单选题】

A.和解

B.调解

C.诉讼

D.公断

正确答案:C

答案解析:

4、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款是( )。【单选题】

A.无效合同条款

B.保证施工安全条款

C.有效合同条款

D.强制性合同条款

正确答案:A

答案解析:

5、下列选项中可以设置丁级资质的是（ ）。【单选题】

A.设计专业资质

B.设计专项资质

C.设计行业资质

D.设计综合资质

正确答案:A

答案解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。建筑工程专业资质可以设丁级。

6、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（ ）履行。【单选题】

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:D

答案解析:本题考查的是订购产品的支付。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

7、根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有（）。【多选题】

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:B、D、E

答案解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出。故，本题选BDE

8、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。【单选题】

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:D

答案解析:

9、对无效合同的免责条款，表述不正确的是( )。【单选题】

A.造成对方人身伤害的免责条款无效

B.因故意造成对方财产损失的免责条款无效

C.因过失造成对方财产损失的免责条款无效

D.合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款

正确答案:C

答案解析:

10、需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的专项施工方案有（ ）。【多选题】

A.高大模板工程

B.深基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

E.地下暗挖工程

正确答案:A、B、E

答案解析:本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。