2024年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,最终解决合同争议的方式应是()。【单选题】

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是解决合同争议的方式。依据FIDIC《施工合同条件》,合同双方发生争议后可通过以下方式解决:(1)提交工程师决定;(2)提交争端裁决委员会决定;(3)双方协商;(4)仲裁。如果双方按照前三种方式均未能通过协商解决争议,则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。

2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,合同履行发生的下列费用中,可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。【多选题】

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是工程进度款的计算内容。计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括:(1)经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款;(2)设计变更应调整的合同价款;(3)本期应扣回的工程预付款;(4)根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项;(5)经过工程师批准的承包人索赔款等。

4、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。【单选题】

A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是工程师对承包商索赔处理的内容。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

5、甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同。乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。【单选题】

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是诺成合同的成立。一般说来,依法成立的合同,自成立时生效。具体地讲:口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同,当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的。可以视为合同有效。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求,则承诺生效时合同成立。

6、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。【单选题】

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中,监理人终止合同的权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金,或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上,监理人可按照终止合同规定程序,单方面提出终止合同,以保护自己的合法权益。

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。【单选题】

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28 d

B.提交工程竣工验收报告后28 d

C.移交工程后14 d

D.通过工程竣工验收后14 d

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算。工程竣工验收报告经发包人认可后,承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整方式,进行工程竣工结算。工程竣工验收报告经发包人认可后28 d,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。【多选题】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中,发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况:(1)外部条件的变化,如后续法规政策的变化导致工程停、缓建;地方法规要求在某一时段内不允许施工等;(2)发包人应承担责任的原因,如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作;发包人订购的设备不能按时到货;施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等;(3)协调管理的原因,如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调;(4)承包人的原因,如发现施工质量不合格;施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

9、根据FIDIC《施工合同条件》规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有()。【多选题】

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以给予承包商延长合同工期的情形。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

10、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。【单选题】

A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时补偿金额的计算。对于这种情况,要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法,通常为:补偿金额=设施在工程上使用的时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费。