下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
2022年监理工程师《合同管理》考试共80题,分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、某经销商受业主委托与设备生产厂签订设备采购合同时,事先必须从业主处取得( )。【单选题】
A.设备清单
B.委托授权书
C.设备图纸
D.履约保函
正确答案:B
答案解析:
2、有关索赔的说法中,正确的是( )。【多选题】
A.在确定合理的补偿额时,工程师应与承包人就索赔的处理协商
B.工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任
C.通常情况下,工程师对索赔的决定是终局性的
D.工程师批准补偿承包商的款项应计人下月支付工程进度款的支付证书内
E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意,可提交约定的仲裁机构或诉讼
正确答案:A、B、D、E
答案解析:
3、当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人()。【单选题】
A.3万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
正确答案:A
答案解析:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。设计费10万元的一半是5万元,已支付定金2万元,可以抵作设计费,就是说还需支付3万元。
4、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划,不同标的的招标需满足的相应条件有( )。【多选题】
A.建设工程已批准立项
B.建设工程经过可行性研究
C.建设工程已履行了报建手续,并取得批准
D.技术资料能满足招标投标的要求
E.领取了建设工程规划许可证
正确答案:A、C、D、E
答案解析:
5、某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验,经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是( )。【不定项】
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担
正确答案:A
答案解析:本题考核的是重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
6、设计施工总承包合同文件组成中,解释顺序在投标函附录条款之前的为( )。【单选题】
A.投标函
B.中标通知书
C.专用条款
D.承包人建议书
正确答案:B
答案解析:本题考查的是合同文件。合同文件的组成文件包括:合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单、其他合同文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行的约定,以上合同文件序号为优先解释的顺序。
7、如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足( )天,须相应延长投标截止日期。【单选题】
A.3
B.5
C.14
D.15
正确答案:D
答案解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。对于不召开投标预备会,或投标预备会后投标人提出的问题,招标人也应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天,须相应延长投标截止日期。
8、采用评标价法对投标书的评审是以( )标书为最优。【单选题】
A.投标报价最低的
B.投标报价合理的
C.评标价最低的
D.评标价最高的
正确答案:C
答案解析:
9、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由( )承担。【单选题】
A.承包人
B.发包人
C.政府部分
D.发包人和承包人
正确答案:B
答案解析:本题考查的是进度管理。合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由发包人承担。
10、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于工程师进度管理任务的说法中,不正确的是( )。【不定项】
A.审查承包人提交的进度计划
B.修改承包人提交的进度计划
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查承包人进度计划的执行情况
正确答案:B
答案解析:本题考核的是工程师进行进度管理的主要任务。工程开工后,合同履行即进入施工阶段,直至工程竣工。这一阶段工程师进行进度管理的主要任务是控制施工工作按进度计划执行,确保施工任务在规定的合同工期内完成。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施,经工程师确认后执行。
监理工程师考试主观题答题技巧有哪些?:监理工程师考试主观题答题技巧有哪些?主观题是综合考核考生对工程建设有关的基本内容、基本概念、基本原理、基本原则和基本方法的掌握程度,要求考生具备在实践中分析问题、解决问题的能力。具体的答题技巧如下:1. 审题迅速查看题中所问,带着问题去看背景材料,2. 理清材料中的各种关系和相关条件,根据问题的设置来确定考查的具体知识。题干中给出的信息都是有用的,或是从正面提供答题线索。
监理工程师考试证书注册管理是怎么规定的?:监理工程师考试证书注册管理是怎么规定的?(一)取得资格证书的人员申请注册,(三)注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证,由注册监理工程师本人保管、使用。注册监理工程师每一注册有效期为3年,注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期满30日前,按照本规定第七条规定的程序申请延续注册。延续注册有效期3年。注册监理工程师变更执业单位,并按本规定第七条规定的程序办理变更注册手续。
监理工程师考试与实际工作有什么不同呢?:监理工程师考试与实际工作有什么不同呢?一、案例考试的实践能力,案例科目就是考实际工作的能力。实际工作经验重要,思考其评价范围、等级、方法的优缺点,监理工程师考试是不分行业限制的,但也不可能考比较偏的行业技术。二、注意实践工作中和考试的不同,(1)实际工作很多是经验性的,考试过程对问题的思考,(2)工作经验与考试有区别。毕竟出题就有一定的目的性,所以读题目要准确理解。实际工作能够给人一定时间查资料
2020-05-21
2020-05-21
2020-05-21
2020-05-21
2020-05-21
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料