2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、关于合同鉴证的说法,正确的是()【单选题】

A.经过鉴证的合同,在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

正确答案:D

答案解析:合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。

2、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()【单选题】

A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

正确答案:B

答案解析:在合同履行过程中,任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。结合题干分析可得,B选项是正确的。

3、某工程,合同约定3月10日开工,当年11月10日竣工,3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场,书面向工程师提出延期10天开工的申请,工程师对此申请始终未作任何答复,承包人延至3月20日实际开工,关于承包人竣工责任的说法,正确的有()【多选题】

A.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工程11月10日竣工,可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工,承包人应承担拖期违约责任

正确答案:A、D

答案解析:承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。本题中因承包商自身原因导致工期延期,因此赶工费应自行承担,故选项A正确,但承包商在规定时间内向工程师提出了书面申请,工程师在申请后48小时未做答复,视为同意承包人的要求,工期顺延,故选项D正确。

4、对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是()【单选题】

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

正确答案:B

答案解析:公开招标的优点是,招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞争激烈,有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。

5、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()【单选题】

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

正确答案:A

答案解析:仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则,其中,自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力,当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的,仲裁机构即无权受理合同纠纷。

6、根据FIDIC《施工合同条件》,不属于不可预见物质条件的是()【单选题】

A.人为干扰

B.不利于施工的气候条件

C.图纸未标明的地下障碍物

D.与业主提供资料不一致的不良地质条件

正确答案:B

答案解析:不可预见物质条件的范围包括:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。

7、工程项目招投标中,确定中标人的权利属于()【单选题】

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

正确答案:A

答案解析:招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。因此,确定中标人的权利属于招标人。

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程变更分为设计变更和其他变更,下列事项中,属于其他变更的是()【单选题】

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业的顺序和时间

正确答案:C

答案解析:施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其他变更是指,合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。

9、某材料采购合同,现场交货清点时发现,实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()【单选题】

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:D

答案解析:供货方交付货物的数量少于合同的规定,采购方拒付少交部分的货款,即只需支付实际交付数量的货款。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货,应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。

10、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()【单选题】

A.A银行1000万元,B银行2000万元

B.A银行1800万元,B银行1200万元

C.A、B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元,B银行1000万元

正确答案:A

答案解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:①抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题中该施工企业与B银行办理了抵押登记,按照规定清偿债务时,B银行应先于A银行受偿,因此先清偿B银行的2000万,剩余1000万用于清偿A银行。