2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理建设工程施工索赔5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、施工人员在停工后改作其他工作的，应( )。【单选题】

A.适当补偿降效损失

B.按停工损失计算

C.按停工损失的一半计算

D.不给予补偿降效损失

正确答案:A

答案解析:

2、工程师对工程索赔的影响主要是( )。【多选题】

A.工程师可能会引起承包人的索赔

B.工程师无权单方面作出索赔处理决定

C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书

D.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人

E.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人

正确答案:A、C、E

答案解析:

3、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有( )。【不定项】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、B

答案解析:本题考核的是FIDIC《施工合同条件》下可以合理补偿承包人索赔的条款。其他承包商的干扰；公共当局引起的延误；异常不利的气候条件都只能提出工期补偿。

4、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。【不定项】

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

正确答案:D、E

答案解析:本题考核的是能够作为承包商索赔有效证据。能够作为承包商索赔有效证据的有：(1)合同文件中的条款约定；(2)经工程师认可的施工进度计划；(3)合同履行过程中的来往函件；(4)施工现场记录；(5)施工会议记录；(6)工程照片；(7)工程师发布的各种书面指令；(8)中期支付工程进度款的单证；(9)检查和试验记录；(10)汇率变化表；(11)各类财务凭证；(12)其他有关资料。

5、FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有( )。【多选题】

A.业主提前占用工程

B.对竣工检验的干扰

C.非承包原因检验导致施工的延误

D.其他承包人的干扰

E.不可预见的外界条件

正确答案:A、B、C

答案解析: