2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列权利中,监理人执行监理业务时可以行使的有()。【多选题】

A.工程设计的建议权

B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

C.施工承包单位的选定权

D.工程设计变更的决定权

E.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是建设工程委托监理合同中监理人可以行使的权利。按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。

2、某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是()。【单选题】

A.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是承包人修改进度计划。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此,如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人仍应承担相应的违约责任。

3、根据FIDIC《施工合同条件》规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有()。【多选题】

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以给予承包商延长合同工期的情形。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

4、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书,2009年10月25日双方依法签订合同,2009年10月27日发包人支付了定金,2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中,设计期限起始时间应为()。【单选题】

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是设计合同的设计期限。设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3 d内支付该笔款项,设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延。

5、根据《合同法》规定,下列合同中,属于无效合同的是()。【单选题】

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是无效合同种类。无效合同的种类包括:(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同;(2)恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

6、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。【单选题】

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是工程加速索赔的概念。由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。

7、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有()。【多选题】

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是合同争议解决方式的法律效力。合同争议也称合同纠纷,是指合同当事人对合同规定的权利和义务产生了不同的理解。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。当然,以上所说的和解和调解是狭义的,不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解,这两种情况下的和解和调解属于法定程序,其解决方法仍有强制执行的法律效力。

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,下列有关文件优先解释顺序中,正确的有()。【多选题】

A.中标通知书→合同协议书→合同专用条款

B.中标通知书→投标书→合同通用条款

C.履行过程中的书面洽商→合同专用条款→工程量清单

D.投标书→合同专用条款→标准规范

E.图纸→合同专用条款→工程量清单

正确答案:B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,文件的优先解释顺序。优先解释顺序为:(1)施工合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。通用条款规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。合同履行过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将视为协议书的组成部分。

9、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同,并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约,按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件,建设单位有权要求供货商支付()万元违约金。【单选题】

A.10

B.25

C.20

D.35

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是供货方的违约责任。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货,应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。所以,本题正确选项为B。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于工程师进度管理任务的说法中,不正确的是()。【单选题】

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程师进行进度管理的主要任务。工程开工后,合同履行即进入施工阶段,直至工程竣工。这一阶段工程师进行进度管理的主要任务是控制施工工作按进度计划执行,确保施工任务在规定的合同工期内完成。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施,经工程师确认后执行。