2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、公证与鉴证的区别包括()【多选题】

A.合同公证和鉴证所依据的法规不同

B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同

C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D.合同公证具有强制性,鉴证贯彻自愿原则

E.公证仅限于合同,鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性

正确答案:A、B、C

答案解析:D项,两者均自愿;E项,两者的内容和范围相同。合同公证与鉴证的区别:①合同公证与鉴证的性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。②合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同。按照《民事诉讼法》的规定,经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书,人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书,经过公证后,文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力,在诉讼中仍需要对合同进行质证,人民法院应当辨别真伪,审查确定其效力。③合同公证与鉴证的适应范围不同。公证作为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为,其效力只能限于我国国内。

2、依据FIDIC《施工合同条件》,下列风险中,属于业主应承担的风险有()【多选题】

A.外敌入侵

B.工程所在地发生的叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响

正确答案:A、B、C

答案解析:不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等是业主风险;不利气候条件不属业主风险,应由承包商承担。

3、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()【单选题】

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

正确答案:A

答案解析:暂列金额计入合同价格内,但其使用归工程师控制,实际上是一笔业主方的备用金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支,他有权全部使用、部分使用或完全不用。

4、依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()【单选题】

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意,但应提供担保

C.无须征得对方同意,但要通知对方

D.无须征得对方同意,也无须通知对方

正确答案:C

答案解析:债权转让,无须征得对方同意,但要通知对方;债务转让,必须征得债权人同意。

5、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()【单选题】

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担

正确答案:D

答案解析:发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。

6、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()【单选题】

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

正确答案:B

答案解析:承包人递交索赔报告:索赔意向通知后的28天内,或在工程师可能同意的其他合理时间,承包人递送正式的索赔报告;如果索赔事件影响持续存在,但承包人按一个合理的时间间隔,定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求,在该事件的影响结束后28天内,报出最终详细报告;工程师在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔;如果承包人未能按时间规定提出索赔意向和索赔报告,则失去了就该项事件请求补偿的索赔权力。

7、对于施工合同约定由发包人提供的图纸,如果承包人要求增加图纸套数,则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中,正确的是()【单选题】

A.应由承包人自行复制,复制费用自行承担

B.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担

C.应由发包人复制,复制费用由发包人承担

D.应由发包人复制,复制费用由承包人承担

正确答案:D

答案解析:发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸,承包人要求增加图纸套数,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

8、监理公司取得法人资格的时间为()日。【单选题】

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:C

答案解析:监理公司是以盈利为目的的企业法人,则必须经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。工商登记意味着企业法人成立,资质证书意味着技术水平达到要求。

9、施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务,工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由()【单选题】

A.发包人承担,批准顺延工期

B.发包人承担,不批准顺延工期

C.承包人承担,可以顺延工期

D.承包人承担,工期不可顺延

正确答案:A

答案解析:发包人的原因导致的施工暂停,费用由发包人承担,工期顺延。

10、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。