2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（ ）。【单选题】

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项

正确答案:C

答案解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。

2、在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有（ ）。【多选题】

A.承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告

C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准

D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同

E.经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书

正确答案:A、B、E

答案解析:本题考查的是竣工验收管理。选项A,承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人。选项B，承包人完成工程竣工应满足的条件后，并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。选项E，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

3、对于建设工程合同的纠纷一般都由( )人民法院管辖。【单选题】

A.被告住所地

B.合同签订地

C.工程所在地

D.原告住所地

正确答案:C

答案解析:

4、下列关于设备采购招标的特点，说法错误的是（ ）。【单选题】

A.招标签订合同属于购买合同

B.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

C.投标人可以是生产厂家或贸易公司

D.采购标的包括设备和伴随服务

正确答案:A

答案解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。设备采购招标签订的合同属于加工承揽合同。

5、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（ ）。【多选题】

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、B、D

答案解析:本题考查的是进度管理。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（1）发包人责任原因：变更；未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；因发包人原因导致的暂停施工；未按合同约定及时支付预付款、进度款；发包人提供的基准资料错误；发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；发包人造成工期延误的其他原因。（2）政府管理部门的原因。

6、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。【不定项】

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8h

正确答案:A、B、E

答案解析:本题考核的是可以调整合同价款的原因。采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。如施工过程中地方税的某项税费发生变化，按实际发生与订立合同时的差异进行增加或减少合同价款的调整。(2)工程造价部门公布的价格调整。当市场价格浮动变化时，按照专用条款约定的方法对合同价款进行调整。(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。(4)双方约定的其他因素。

7、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（ ）核算设计费。【单选题】

A.扩大的初步设计概算

B.施工图预算

C.投资估算

D.初步设计概算

正确答案:D

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作相应调整。

8、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )。【不定项】

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

正确答案:C

答案解析:本题考核的是无效合同的法律后果。合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。

9、根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是( )。【不定项】

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

正确答案:B

答案解析:本题考核的是解决合同争议的方法。和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。调解，是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。仲裁必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。对于建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

10、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。【不定项】

A.承包人的损失都由发包人承担

B.发包人的损失都由承包人承担

C.双方的损失各自承担

D.双方的损失都由审批部门承担

正确答案:A

答案解析:本题考核的是发包人的义务。发包人负责办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件（证明承包人自身资质的证件除外）。