2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、关于仲裁庭组成的说法,正确的有()。【多选题】

A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭

B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭

C.仲裁员只能由当事人选定

D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定

E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是仲裁庭的组成。仲裁庭的组成有两种方式:(1)当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭;(2)当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭。当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会任指定1名仲裁员,第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。

2、关于合同效力的说法,正确的是()。【单选题】

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是合同效力。合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。同时,合同生效应当具备下列条件:(1)当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律或者社会公共利益。

3、关于支付工程预付款的说法,正确的有()。【多选题】

A.发包人应在发出开工通知前支付工程预付款

B.发包人应在发出开工通知后支付工程预付款

C.承包人提交预付款保函后,发包人才支付工程预付款

D.在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变

E.发包人不按时支付工程预付款,承包人有暂停施工的权利

正确答案:C、E

答案解析:本题涉及的考点是支付工程预付款的规定。合同约定有工程预付款的,发包人应按规定的时间和数额支付预付款。为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前7 d。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7d后向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人提交预付款保函后,发包人才支付工程预付款,承包人可在发出通知后7 d停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。

4、某施工合同履行过程中,发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求,需要拆除重新购置,关于该事件的处理方法,正确的是()。【单选题】

A.承包人负责拆除,供货商承担费用

B.承包人负责拆除,发包人承担费用

C.供货商负责拆除,发包人承担费用

D.供货商负责拆除,并承担费用

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程试车中双方的责任。由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。

5、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容,在分包工程施工前的正确做法是()。【单选题】

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是合同管理。业主接受的在专用条款中约定的分包工作,承包商应在28 d以前将选择的分包商的有关资质、经验等详细资料及分包商开始工作的时间通知业主,经业主认可后才可以开始分包工作。

6、关于代理的说法,正确的有()。【多选题】

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.项目总监理工程师是建设单位的代理人

D.如果授权范围不明确,应由代理人向第三人承担民事责任

E.如果授权范围不明确,应由被代理人与代理人承担连带责任

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。

7、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()。【单选题】

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是质量保修期。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,质量保修期为5年。

8、关于连带责任保证的说法,正确的是()。【单选题】

A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是保证方式。保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任,因此A项错误。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任,故C、D项错误。

9、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()。【多选题】

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是施工进度计划的内容。(1)实施工程的进度计划。视承包工程的任务范围不同,可能还涉及设计进度(如果包括部分工程的施工图设计的话);材料采购计划;永久工程设备的制造、运到现场、施工、安装、调试和检验各个阶段的预期时间(永久工程设备包括在承包范围内的话)。(2)每个指定分包商施工各阶段的安排。(3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。(4)保证计划实施的说明文件:①承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述;②各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。

10、下列合同中,属于可撤销合同的是()。【单选题】

A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B.以虚假资质签订的合同

C.通过串通投标订立的合同

D.在订立时显失公平的合同

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是可撤销合同。有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:(1)因重大误解而订立的合同;(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。