2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据FIDIC《施工合同条件》规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有()。【多选题】

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以给予承包商延长合同工期的情形。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

2、下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是()。【单选题】

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是中标人选定的原则。裁判评标价法评标时,以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法,与中标人签订合同时仍以投标价格为准。

3、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有()。【多选题】

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是合同争议解决方式的法律效力。合同争议也称合同纠纷,是指合同当事人对合同规定的权利和义务产生了不同的理解。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。当然,以上所说的和解和调解是狭义的,不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解,这两种情况下的和解和调解属于法定程序,其解决方法仍有强制执行的法律效力。

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

5、下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。【多选题】

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是能够作为承包商索赔有效证据。能够作为承包商索赔有效证据的有:(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。

6、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列工作中,不属于监理人义务的是()。【单选题】

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人的义务。委托监理合同中监理人义务包括:(1)监理人在履行合同的义务期间,应运用合理的技能认真勤奋地工作,公正地维护有关方面的合法权益;(2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作,开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及该项目监理机构的人员情况;(3)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料;(4)任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产,监理工作完成或中止时,应将设施和剩余物品归还委托人;(5)非经委托人书面同意,监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬,以保证监理行为的公正性;(6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动;(7)在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密;(8)负责合同的协调管理工作。故B、C、D应排除。A为委托人的义务。

7、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。【单选题】

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是不安抗辩权的行使。不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,下列有关文件优先解释顺序中,正确的有()。【多选题】

A.中标通知书→合同协议书→合同专用条款

B.中标通知书→投标书→合同通用条款

C.履行过程中的书面洽商→合同专用条款→工程量清单

D.投标书→合同专用条款→标准规范

E.图纸→合同专用条款→工程量清单

正确答案:B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,文件的优先解释顺序。优先解释顺序为:(1)施工合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。通用条款规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。合同履行过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将视为协议书的组成部分。

9、下列投标文件对招标文件响应的偏差中,属于细微偏差的是()。【单选题】

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是投标文件对招标文件响应的细微偏差的情形。A项为无效标书的情形。B、D为未作实质性响应的重大偏差,属于初评阶段应该淘汰的投标书。

10、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。【单选题】

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是指定分包商与一般分包商的差异。指定分包商是由业主(或工程师)指定、选定,完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。