2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目有异议，应在收到支付通知书( )内向监理人发出异议的通知。【单选题】

A.24 h

B.48 h

C.7d

D.14 d

正确答案:A

答案解析:

2、有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。【多选题】

A.承诺的通知送达给要约人时生效

B.承诺必须以通知的方式作出

C.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回

D.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义

E.承诺采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间

正确答案:A、D、E

答案解析:

3、在下列描述中，关于建筑工程合同特征的说法错误的是（ ）。【单选题】

A.建设工程合同的主体一般是法人

B.发包人必须是经过批准进行工程项目建设的法人

C.承包人必须具备法人资格

D.资质等级低的单位不能越级承包工程

正确答案:B

答案解析:本题考查的是建设工程合同的特征。选项B的正确说法是“发包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人，必须有国家批准建设项目，落实的投资计划，并且应当具备相应的协调能力。”

4、同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。【单选题】

A.合同约定了履行顺序

B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务

D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化

正确答案:B

答案解析:

5、FIDIC《施工合同条件》规定，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。【多选题】

A.后续法规的调整

B.对竣工验收的干扰

C.非承包人原因检验导致施工延误

D.延误发放图纸

E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误

正确答案:B、C、D、E

答案解析:

6、某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。【不定项】

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

正确答案:A

答案解析:本题考核的是工程师指示的暂停施工。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调；停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；如果停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7、下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。【不定项】

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题考核的是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。当然，这里所说的和解和调解是狭义的，不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序，其解决方法仍有强制执行的法律效力。

8、有关仲裁的叙述中，正确的是( )。【多选题】

A.仲裁机构与政府存在隶属关系

B.裁决立即生效

C.仲裁机构本身有强制力

D.裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉

E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出的仲裁要求

正确答案:B、D、E

答案解析:

9、下列关于确定中标人的说法正确是（ ）。【单选题】

A.招标人与排序第一的候选人进行投标方案的谈判

B.排名第一的中标候选人放弃中标，按照名单依次确定中标人

C.评标委员会直接将排序第一的投标人定为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新进行招标

正确答案:B

答案解析:本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项A错误，招标人不得就投标价格、投标方案、质量、履行期限等实质性内容进行谈判；选项C错误，评标委员会需要得到招标人授权，才能确定中标人；选项D错误，排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标，也可以按候选人名单依次确定中标人。

10、依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。【不定项】

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致，选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料

正确答案:B、E

答案解析:本题考核的是监理合同中委托人的义务。其义务主要有：(1)委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。(2)与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。(3)为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求作出决定的一切事宜做出书面决定。(4)为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容：1）将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确。2）在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。3）为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。