- 单选题当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时,工程监理机构应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护业主的合法权益时,不损害承包商的合法权益,这体现了建设工程监理的()。
- A 、服务性
- B 、独立性
- C 、科学性
- D 、公正性

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:D】
工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动,当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时,工程监理机构应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护业主的合法权益时,不损害承包商的合法权益,这体现了建设工程监理的公正性。故,本题选D。

- 1 【建造师案例题】某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下几项事件: 事件1:业主未能按时提供出全部施工场地,使AB两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。 事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。 事件3:在工作E施工时,由于业主提供的某种材料不合格,造成拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,台班单价为300元,材料损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。 事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。 在上述事件中,承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?
- 2 【建造师案例题】某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下几项事件: 事件1:业主未能按时提供出全部施工场地,使AB两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。 事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。 事件3:在工作E施工时,由于业主提供的某种材料不合格,造成拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。 事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。 当地人工日工资单价为35元/工日,窝工人工费补偿标准为20元/工日。若不计施工管理费、利润等补偿,在该工程中,承包商可得到多少经济补偿?
- 3 【单选题】一业主与某承包商签订了施工合同A,该承包商和分包商签订了分包合同B。为保证施工合同A的履行,业主要求承包商提供保证人,则保证合同C的当事人是( )。
- A 、分包商和保证人
- B 、承包商和保证人
- C 、业主和保证人
- D 、业主和承包商
- 4 【单选题】某项工程业主与承包商签订了施工合同,估算工程量为2300m3,合同价为160元/m3,当实际工程量超过估算工程量10%时,可进行调价,调整系数为0.95,工程结束时,实际完成工程量为2700m3,则该项工程款为( )万元。
- A 、41.04
- B 、43.06
- C 、43.20
- D 、42.82
- 5 【单选题】当总价与单价发生矛盾时以()为准。
- A 、总价合同
- B 、单价合同
- C 、总价
- D 、单价
- 6 【单选题】某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷,双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷,上述纠纷属于()。
- A 、民事纠纷
- B 、行政纠纷
- C 、刑事附带民事纠纷
- D 、程序纠纷
- 7 【单选题】某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷,双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷,上述纠纷属于()。
- A 、民事纠纷
- B 、行政纠纷
- C 、刑事附带民事纠纷
- D 、程序纠纷
- 8 【单选题】某承包商承揽的住宅工程项目,由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意,致使一项工作拖期3天完工,由于该工作有3天的自由时差,根据索赔成立应该具备的前提条件,承包商()。
- A 、不应向业主提出超过3天的工期索赔
- B 、应向业主提出费用索赔
- C 、不应向业主提出工期索赔
- D 、应向业主提出工期索赔
- 9 【单选题】某承包商承揽的住宅工程项目,由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意,致使一项工作拖期3天完工,由于该工作有3天的自由时差,根据索赔成立应该具备的前提条件,承包商()。
- A 、不应向业主提出超过3天的工期索赔
- B 、应向业主提出费用索赔
- C 、不应向业主提出工期索赔
- D 、应向业主提出工期索赔
- 10 【建造师案例题】分析B单位施工准备期的主要矛盾线是什么?