- 简答题
题干:某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如图所示。[jlgcs/jsgcjlalfx/kdjx/5/image/img-05-141-01.jpg]施工过程中发生了如下事件:事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延1周。事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成人工窝工8个工日,该工作工期延长4天。事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4天,材料损失费l万元。事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
题目:针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔,并说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

上述各事件,乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的判定及理由:(1)事件1:可提出费用和工期索赔。理由:地质条件变化是甲方应承担的责任,由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。(2)事件2:可提出费用索赔。理由:乙方费用的增加是由甲方原因造成的,可提出费用索赔;而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期,不必提出工期索赔。(3)事件3:不应提出任何索赔。理由:乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。(4)事件4:不应提出任何索赔。理由:室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的,由此产生的费用和工期延误应由自己承担。(5)事件5:不应提出任何索赔。理由:乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期作出的决策,属于自身原因。

- 1 【简答题】针对本案例上述各事件,施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。
- 2 【简答题】乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
- 3 【简答题】上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工作和费用补偿要求?说明其原因。
- 4 【案例分析题】针对事件3,指出5、6、7三个月的直方图分别属于哪种类型,并分别说明其形成原因。
- 5 【简答题】针对事件1,乙方提出的要求能否获得批准?说明理由。
- 6 【简答题】针对事件2,乙方提出的要求能否获得批准?说明理由。
- 7 【简答题】上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
- 8 【简答题】针对上述所发生事件,承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。
- 9 【案例分析题】针对事件2指出5、6、7三个月的直方图分别属于哪种类型,并分别说明其形成原因。
- 10 【案例分析题】在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?
热门试题换一换
- 监理工程师应严格遵守的职业道德守则是( )。
- 专业甲级资质工程监理企业可承担( )。
- 依据《建设工程监理规范》,监理资料的管理应由( )负责。
- 根据《建设工程监理规范》的规定,总监理工程师应组织专业监理工程师编制设备监造规划,经监理单位技术负责人审核批准后,在设备制造开始前( )天内报送建设单位。
- 根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是( )
- 仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议,它的内容主要有()。
- 指出事件2中施工单位说法的正确和错误之处,分别说明理由。
- 在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为()

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
