- 简答题
题干：某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120天;竣工时间提前奖为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示。[jlgcs/jsgcjlalfx/kdjx/5/image/img-05-140-01.jpg]施工过程中发生如下事件:事件1:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件3:(1)由于建设单位要求对B工作的施工图样进行修改,致使B工作停工3天(每停1天影响30工日,10台班);(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停1天影响加工日,10台班);(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停1天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件4;在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
题目：事件4中检验试验费用应由谁承担?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案事件4中，若构件质量检验合格，由建设单位承担试验检验费用；若构件质量检验不合格，由施工单位承担试验检验费用。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】事件4中试验检验费用应由谁承担?
- 2 【简答题】事件5中,单机无负荷试车由谁组织?其费用是否包含在合同价中?因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担?
- 3 【简答题】事件4中试验检验费用应由谁承担?
- 4 【案例分析题】事件4中,单机无负荷试车应由谁组织?项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复?说明理由。根据分包合同,乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少?说明理由。
- 5 【简答题】事件4中,单机无负荷试车应由谁组织?项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复?说明理由。根据分包合同,乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少?说明理由。
- 6 【简答题】事件5中,单机无负荷试车由谁组织?其费用是否包含在合同价中?因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担?
- 7 【简答题】事件4中试验检验费用应由谁承担?
- 8 【案例分析题】事件5中，单机无负荷试车由谁组织？其费用是否包含在合同价中？因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担？
- 9 【案例分析题】事件4中试验检验费用应由谁承担？
- 10 【案例分析题】事件4中，单机无负荷试车应由谁组织？项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复？说明理由。根据分包合同，乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少？说明理由。
热门试题换一换
- 下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是 ( )
- 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定 ( )
- 合同的( )，不影响仲裁协议的效力。
- 绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图,说明其缺点。
- 请逐条指出以上合同条款中的不妥之处以及应如何改正。
- 监理工作完成后,项目监理机构向监理单位提交的监理工作总结应包括()。
- FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后,承包商在他认为可以完成移交工作前()d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。
- 根据《中华人民共和国建筑法》的规定,工程监理人员认为工程施工不符合()的,有权要求建筑施工企业改正。
- 对比是将目标的实际值与计划值进行比较,以确定()。
- 监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的,应通过()。
- 某项目现金流量如下表所示。若基准收益率大于零,则其动态投资回收期的可能值是()年。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
vr7dG