- 建造师案例题
题干:背景资料:某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如下图所示),经监理工程师批准后实施。在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故造成3万元损失,工期延长了5d。事件二:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失2万元。事件三:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋由业主提供,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋茏的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。
题目:事件一、事件二、事件三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

事件一中,施工单位不可以索赔费用和工期。
理由:由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。
事件二中,施工单位可以索赔费用2万元,可以索赔工期4d。
理由:由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担,且1号基础灌注桩是关键工作,因此既可以索赔费用,也可以索赔工期。
事件三中,施工单位不可以索赔费用和工期。
理由:虽然钢筋是由业主提供的,但是施工单位应进行检验,未经检验而用于工程中,监理工程师有权要求停工整改,造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。

- 1 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 2 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 3 【建造师案例题】事件一至事件三中,施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
- 4 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由。
- 5 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 6 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 7 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由
- 8 【建造师案例题】事件一到事件三中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
- 9 【建造师案例题】事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?
- 10 【建造师案例题】指出事件三中施工单位砂浆试件留置的错误之处,并给出正确做法,写出试块留置组数的具体标准。
热门试题换一换
- 按照灌浆的主要技术要求,固结灌浆压力一般控制在( )。
- (三) 某委托监理的防洪工程,施工合同工期为20个月,土方工程量为28000m3,土方单价为18元/m3。施工合同中规定,土方工程量超出原估计工程量15%时,新的土方单价应调整为15元/m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图6-1所示(时间单位:月)。其中工作A、E、J共用一台施工机械必须顺序施工。 [问题](三)
- 人民法院在接受诉前财产保全申请后,必须在( )小时内作出裁定。
- 安装公司在设备吊装时,应有哪些人员组成及要求?
- 关于城镇供热直埋保温接头的说法,错误的是( )。【新版删除】
- 衔接引渠和进水池的水工建筑物是()。
- 因工作需要在距电力设施周围500m范围内进行爆破作业时,除采取可靠的安全防范措施外,还需(),报经政府有关管理部门批准。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
