- 单选题
题干：某工程合同价为2000万元,工程价款采用按月结算方式。工程从同年5月至9月,开工前业主向承包商支付合同价的20%作为预付款,主要材料占施工产值的62.5%。业主自开工第1个月起,从承包商的工程价款中按5%的比例扣留保留金。工程完成情况如下。(1)5月份完成工程200万元,其中有5万元材料由甲方提供。(2)6月份完成工程300万元。(3)7月份完成工程400万元,另外由于业主设计变更,导致工程局部返工,造成拆除材料费损失1500元,人工费损失1000元,重新施工人工、材料费合计1.5万元。(4)8月份完成工程600万元。但由于承包商负责采购的材料出现质量问题,造成损失2400元。
题目：工程预付备料款为( )万元。 - A 、200
- B 、400
- C 、600
- D 、800
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】实行工程预付款的,双方应当在( )约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
- A 、工程师指导下
- B 、第三者在场下
- C 、专用条款内
- D 、相关规律规定内
- 2 【单选题】已竣工工程未交付( )之前,分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复。
- A 、业主
- B 、承包人
- C 、发包人
- D 、监理工程师
- 3 【单选题】工程材料的检验程度,有( )三种类型。
- A 、免检、自检、专检
- B 、免检、抽检、全检
- C 、抽检、专检、全检
- D 、自检、互检、专检
- 4 【多选题】工程预付款的额度,一般是根据( )等因素经测算来确定。
- A 、质量要求
- B 、施工工期
- C 、建安工作量
- D 、材料储备周期
- E 、主要材料和构件比重
- 5 【单选题】实行工程预付款的,双方应在( )内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
- A 、协议书
- B 、通用条款
- C 、专用条款
- D 、中标通知书
- 6 【单选题】已竣工工程未交付( )之前分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复。
- A 、业主
- B 、承包人
- C 、发包人
- D 、监理工程师
- 7 【单选题】预付款金额为( )万元。
- A 、209
- B 、44
- C 、41.8
- D 、165
- 8 【单选题】7月份应结算工程款为( )万元。
- A 、400
- B 、380
- C 、381.75
- D 、401.75
- 9 【单选题】支付合同条款是( )的基本义务。
- A 、发包人
- B 、监理单位
- C 、监理工程师
- D 、施工单位
- 10 【单选题】支付合同条款是( )的基本义务。
- A 、发包人
- B 、监理单位
- C 、监理工程师
- D 、施工单位
热门试题换一换
- 建设工程纠纷当事人如果不服第一审人民法院判决,可以上诉至( )。
- 背景:甲市的A公司将某工程项目的施工总承包任务发包给乙市的B公司,工程位于丙市,A、B两公司于2006年1月1日在丙市签订了工程施工合同,合同约定工程于2007年7月1日之前完工。同时,A公司又和丁市的C公司签订了配套设备的采购合同。B公司于2006年3月8日将钢结构工程分包给了戊市的D公司,而D公司又将该项工程的施工任务交由挂靠单位位于己市的E公司完成。根据以上情况回答61-65题。假如B公司诉A公司工程款纠纷案,A公司不服一审判决提起上诉,二审法院维持了一审判决,但A公司拒不执行法院的生效判决。则B公司应当向( )人民法院申请强制执行。
- 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的( )。
- 以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是( )。
- [背景材料] 某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误1d,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下图所示(单位:d)。 施工过程中发生了以下事件。 事件一:底板防水工程施工时,由于特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5d,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。 事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d,直接经济损失20万元。 事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。 事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。 事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修映,开工30d,直接费损失0.5万元。 其余各项工作, 实际完成工期和费用与原计划相符。 [问题]
- 水泥稳定土适用于( )的基层。
- 根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL 62—94,工程蓄水前水泥灌浆施工应完成()以下各灌区的接缝灌浆及其验收工作。
- 下列有关《玻璃幕墙工程技术规范》说法正确的是( )。
- 钢筋配料时，弯起钢筋（不含搭接）的下料长度是（ ）。
- 某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
n5jV7