- 建造师案例题
题干：背景资料某企业新建办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑高度55m，地下建筑面积3000㎡，总建筑面积21000㎡，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“······工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488天；冬期停工35天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工·····”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉。外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。
题目：项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案脚手架应在下列阶段进行检查和验收：
1）基础完工后，架体搭设前；
2）每搭设完6～8m高度后；
3）作业层上施加荷载前；
4）达到设计高度后；
5）遇有六级及以上大风或大雨后；
6）冻结地区解冻后；
7）停用超过一个月的，在重新投入使用之前。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】脚手架及其地基基础应在()的阶段进行检查和验收。
- A 、基础完工后及脚手架搭设前
- B 、作业层上施加荷载前
- C 、每搭设完10～13m高度后
- D 、达到设计高度后
- E 、遇有七级及以上大风与大雨后
- 2 【建造师案例题】事件二中,是否应对脚手架进行验收?说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收?
- 3 【单选题】脚手架搭设中,单、双排脚手架搭设高度不应超过()m。
- A 、20、40
- B 、24、50
- C 、26、55
- D 、30、60
- 4 【多选题】脚手架进行分段验收依据的技术文件有（）。
- A 、验收报告中的技术参数
- B 、班组技术交底
- C 、技术规范
- D 、技术交底
- E 、施工方案
- 5 【多选题】脚手架及其地基基础的检查和验收阶段有()。
- A 、基础完工后,架体搭设前
- B 、作业层上施加荷载前
- C 、每搭设完10m高度后
- D 、达到设计高度后
- E 、停用超过一个月的,在重新投入使用之前
- 6 【建造师案例题】脚手架及其地基基础检查和验收阶段还应有哪些?
- 7 【单选题】当脚手架分段搭设、分段使用时，对脚手架验收的形式是（）。
- A 、整体
- B 、分段
- C 、分层
- D 、按时间
- 8 【多选题】项目部对脚手架进行检查与验收时，应参加验收的人员有（）。
- A 、材料负责人
- B 、施工负责人
- C 、技术负责人
- D 、安全负责人
- E 、质量负责人
- 9 【多选题】脚手架进行分段验收时，依据的技术文件有（）。
- A 、验收报告中的技术参数
- B 、班组技术交底
- C 、技术规范
- D 、技术交底
- E 、施工方案
- 10 【建造师案例题】脚手架及其地基基础检查和验收阶段还应有哪些？
热门试题换一换
- 假如人民法院认为原告的起诉不符合起诉条件，作出不予受理裁定，原告不服的，可以( )。
- 补充石方路基实测项目。
- 在实践中,人们把目测法的手段归纳为( )。
- 某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层,必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法,防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕,经总工程师鉴定,由于此工程质量要求很高,防腐蚀采用刷涂后,设备表面不够均匀和平整,于是对设备表面重新进行预处理,采用另一种涂层方法。工程施工完毕,达到设计要求后,交付使用。真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用( )。
- 某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定开工日期为2008年3月1日,工期为302 d,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购,设备安装工程可以分包,甲施工单位通过筛选与乙施工单位签订了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:d)。在施工过程中发生了如下事件。 事件一:由于道路没有及时开通,使开工日期推迟到2008年3月4日,并造成施工方经济损失3万元,为此,施工单位于2008年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。 事件二:在基础工程施工中,由于遭遇特大暴雨,土方工程发生滑坡,造成人员、机械损失共计5万元,导致C工作持续时间延长12 d,为此提出经济补偿与工期的延期。 事件三:在主体施工过程中,甲施工单位为保证工程质量,改进了混凝土泵浇筑的施工工艺,延误F工作时间10 d,为此甲施工单位向建设单位提出延期10d的申请。 事件四:设备安装工程完工后进行验收,第一次试车验收结果不合格,经检查分析,是由于设备本身质量有问题造成的,为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除,重新安装,并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24 d,费用增加6万元,甲施工单位就此提出工期和费用索赔。 问题 1.事件一中,监理单位应如何答复?说明理由。 2.事件二中,监理单位应采取什么措施?并对施工单位提出哪些要求?就施工单位提出的索赔,监理单位应如何答复?说明原因。 3.事件三中,甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序?对甲施工单位的延期申请,监理单位应如何答复?说明理由。 4.事件四中的验收应由谁来组织?监理单位对甲施工单位的索赔要求如理处理?说明理由。乙施工单位可得到的补偿是什么?说明原因。
- 建设单位应当同时实施( )以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。
- 耐火砖保管除分类保管外,还应严格做好()措施。
- 采用预制块做保温层的要求是()。
- 承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则（）。
- 软土的天然含水量一般是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
lrmd2