- 建造师案例题
题干：某建筑工程,建筑面积3.8万平方米,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同工期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误1d,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下图所示。[jzhgchglyshw\lnzht\4\image\jzhgchglyshw-lnzht-4-63.jpg]施工过程中发生了以下事件:事件一,底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5d,因人工窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。事件二,主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d,直接经济损失20万元。事件三,屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。事件四,中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。事件五,因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接费损失0.5万元。其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。
题目： 如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少天?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案最大限度压缩工期为：624d-595d＝29d。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为( )。
- A 、1年
- B 、2年
- C 、3年
- D 、5年
- 2 【建造师案例题】如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少天?
- 3 【单选题】民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在（ ）进行。
- A 、工程完工至少7d以后、工程交付使用前
- B 、工程交付使用后7d之内
- C 、工程完工至少5d以后、工程交付使用前
- D 、工程交付使用后5d之内
- 4 【单选题】民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少（）天以后、工程交付使用前进行。
- A 、7
- B 、14
- C 、20
- D 、28
- 5 【单选题】新住宅室内装饰装修在正常使用条件下，对有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（ ）年，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
- A 、2
- B 、3
- C 、4
- D 、5
- 6 【单选题】民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应工程完工至少( )以后、工程交付使用前进行。
- A 、5天
- B 、7天
- C 、10天
- D 、15天
- 7 【建造师案例题】如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少天?
- 8 【建造师案例题】如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少天?
- 9 【单选题】民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少（）d以后，工程交付使用前进行。
- A 、3
- B 、5
- C 、7
- D 、10
- 10 【单选题】在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为（）。
- A 、1年
- B 、2年
- C 、5年
- D 、5年
热门试题换一换
- 根据我国《建筑施工场界噪声限值》的规定，以下对建筑施工场界噪声限值的叙述中，正确的有( )。
- 空调系统带冷(热)源的正常联合试运转，不应少于( )小时。
- 链斗船作业时宜采用( )施工。
- 做涂饰工程的基层处理施工时,下列基层含水率不符合要求的是()。
- 在费用与成本的关系中，与一定种类和数量的产品相联系的费用属于（ ）。
- 按照合同的约定，2014年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2014年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2014年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。
- 后张有粘结预应力混凝土结构中，预应力筋的孔道应满足如下要求（）。
- 新建工程与某已建成工程仅外墙饰面不同，已建成工程外墙为水泥砂浆抹面，单价为8.75元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.852㎡；新建工程外墙为贴釉面砖，单价为49.25元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.814㎡，若已建成工程概算指标为536元/㎡，则新建工程修正概算指标为（）元/㎡。
- 业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ZvrQ