- 简答题
题干：某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定:开工日期为2006年3月1日,工期为302天;建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包。甲施工单位通过筛选与乙施工单位签订了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示(时间单位:天)。[jlgcs/jsgcjlalfx/cgmj/4/image/img-04-004-01.jpg]在施工过程中发生了下列事件。事件1:由于施工现场外道路未按约定时间开通,致使甲施工单位无法按期开工。2006年2月21日,甲施工单位向项目监理机构提出申请,要求开工日期推迟3天,补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查,情况属实。事件2:C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气,工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。事件3:F工作是主体结构工程,甲施工单位计划采用新的施工工艺,并向项目监理机构报送了具体方案,经审批后组织了实施。结果大大降低了施工成本,但F工作实际持续时间延长了5天,甲施工单位申请须延工期5天。事件4:甲施工单位将设备安装工程(J工作)分包给乙施工单位,分包合同工期为56天。乙施工单位完成设备安装后,单机无负荷试车没有通过,经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理,第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元,J工作实际持续时间延长了24天。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后,甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求。
题目：事件3中,项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案?对甲施工单位的顺延工期申请如何答复?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案(1)审批程序：审查报送方案，组织专题论证，经审定后予以签认。(2)答复：不同意延期申请。理由：改进施工工艺属甲施工单位自身原因。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】事件3中,项目监理机构还应从哪些方面考核甲施工单位的试验室?
- 2 【简答题】事件3中,项目监理机构还应从哪些方面考核甲施工单位的试验室?
- 3 【简答题】事件3中,项目监理机构还应从哪些方面考核甲施工单位的试验室?
- 4 【案例分析题】事件3中,项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少?说明理由。
- 5 【案例分析题】事件3中,项目监理机构还应从哪些方面考核甲施工单位的试验室?
- 6 【案例分析题】事件3中,项目监理机构是否应同意增加2万元工程费用的要求?说明理由。
- 7 【案例分析题】事件3中,项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案?对甲施工单位的顺延工期申请如何答复?说明理由。
- 8 【简答题】事件3中,项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案?对甲施工单位的顺延工期申请如何答复?说明理由。
- 9 【简答题】事件3中,项目监理机构还应从哪些方面考核甲施工单位的试验室?
- 10 【案例分析题】事件3中，项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案？对甲施工单位的顺延工期申请如何答复？说明理由。
热门试题换一换
- 在建设工程合同的订立过程中，( )行为是承诺。
- 仲裁庭的组成方式主要有( )。
- 某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
- 有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是( )。
- 出现( )情况时，索赔事件的处理即告结束。
- 工程质量保修期限，应( )的时间确定。
- 影响“合同价格”与“接受的合同款额”不一致的因素可能包括( )。
- 承包商甲承建的住宅小区一期工程,业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔,开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙,可以()。
- 下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（ ）。
- 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任有( )。
- 监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
X75R