- 建造师案例题
题干：A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施工。合同约定：空调设备由业主采购，其他设备，材料由A安装公司采购。高层建筑的一次结构已完工；二次结构和装饰工程由B建筑公司承包施工，变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。A安装公司项目部在8月1日进场后，依据B建筑公司的施工进度，空调设备的到场及供电所的送电时间等资料，编制了通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划（见表3），该施工进度计划在送审时，被总工程师否定，经项目部修改后通过审批。在工程施工中，曾经发生了2个施工质量问题：问题1：因空调设备没有按合同约定送达施工现场，耽误了风管的施工进度，为了赶进度，室内主风管安装连接后，没有检测风管的严密性就开始风管的保温作业，被监理叫停，后经检验合格才交付下道工序。问题2：在灯具通电调试时，别灯具外壳带电，经检查是螺口灯头的接线错误，同是还发现嵌入式吸顶灯（重3.5Kg）用螺钉固定在石膏板吊顶上，整改后通过验收。A安装公司项目部与B建筑公司、电力公司配合协调，进行系统联动调试、调整，共同对建筑装饰、通风空调、给排水和建筑电气工程进行竣工验收，使工程按合同要求完工。
题目：A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案因为B单位是土建单位，其协调内容包括：综合施工进度平衡及进度的衔接与配合；交叉施工的协商与配合；吊装及运输机具、周转材料等相互就近使用与协调；重要设备基础、预埋件、吊装预留孔洞的相互配合与协调；土建施工质量问题反馈及处理意见的协商；土建工程交付安装时的验收与交接。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】某机电安装工程项目，某建筑公司于2010年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房（带地下室）的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上（含6级）大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。事件2：2010年5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图样存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工的60个工日，机械窝工9个台班。分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担？并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少？
- 2 【建造师案例题】某机电安装工程项目，某建筑公司于2010年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房（带地下室）的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上（含6级）大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。事件2：2010年5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图样存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工的60个工日，机械窝工9个台班。建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元?
- 3 【单选题】某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是( )。
- A 、建设单位可以向建筑公司索赔20万元
- B 、建设单位只能向安装公司索赔20万元
- C 、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
- D 、建设单位不可以向安装公司索赔20万元
- 4 【建造师案例题】本工程中,机电安装公司内部协调的对象有哪些?需外部协调包括哪些方面?
- 5 【建造师案例题】机电安装公司在进度计划协调方面的内容有哪些?
- 6 【建造师案例题】某机电安装工程项目,某建筑公司于2010年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10d,窝工费用合计为3000元。事件2:2010年5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图样存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担?并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
- 7 【建造师案例题】某机电安装工程项目,某建筑公司于2010年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10d,窝工费用合计为3000元。事件2:2010年5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图样存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
- 8 【建造师案例题】针对A建筑公司和B安装公司就以上各事件提出的索赔要求,请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。
- 9 【建造师案例题】本工程中，机电安装公司内部协调的对象有哪些？需外部协调包括哪些方面？
- 10 【建造师案例题】 A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些？
热门试题换一换
- 下列属于建设工程的发包方式的有( )。
- 工程建设监理的程序包括( )。
- 建筑智能化工程线缆施工时,现场控制器与各类监控点的连接,数字信号应采用( )。
- 建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，( )应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
- 下列选项中，( )是根据人民法院或者有关机关的授权而产生的代理。
- 施工现场存放油料、化学溶剂等应设专门的库房，必须对（）进行防渗处理。
- 梁的支承与受力见下图,A为铰支座,C为固端支座,则A支座反力为( ) kN。
- 运入加工现场的钢筋，每捆（盘）钢筋均应挂上标牌，标牌上没有（ ）。
- 关于供热管道固定支架安装的说法，正确的是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
DyMAP