- 建造师案例题
题干:某厂房根据生产需要需新建设备基础,与A建筑公司签订了施工承包合同,该合同包括I、Ⅱ、Ⅲ三项工作,合同工期260d。业主另将设备安装施工(包括设备安装与调试工作)直接发包给了B安装公司,规定合同工期为100d。A建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计,经业主同意后,开始按下列进度计划施工:[006-002-003-000-9787513628815-image/006-002-003-000-9787513628815-002-020.jpg]该工程在实际施工过程中发生了如下事件:1.I工作施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使该工作延误7d。2.Ⅱ工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。A建筑公司进行返工处理,损失5万元,且使Ⅱ工作延误15d。3.A建筑公司因人员与机械调配问题造成Ⅲ工作增加工作时间5d,窝工损失2万元。4.B安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使B安装公司安装调试工作延误5d,损失12万元。发生以上事件后,A、B两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
题目:如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期拖延,每延期一天补偿施工单位6000元;由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天扣误期损害赔偿费6000元。请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

1)A公司应得到工期补偿为:
事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7d;
事件2:由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成A公司工期延误,应补偿15d;
事件4:因B安装公司的原因给A公司造成工期延误,应补偿5d。
合计:27d。
A公司应得到费用补偿为:
事件1:7×6000 =4.2万元;
事件2:50000 +15×6000 =14.0万元;
事件4:5×6000 =3.0万元;
事件3:扣款5×6000=3.0万元;
合计:4.2 +14.0+3.0-3.0=18.2万元。
2)B公司应得到工期补偿为:
事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7d;
事件2:由于设计图纸中预制埋件位置标注错误造成A公司工期延误,同时也造成B公司工作延误,应补偿工期15d;
B公司应得到费用补偿为:
事件1:7×6000=4.2万元;
事件2:15×6000 =9万元;
事件4扣款:5×6000=3.0万元;
合计:4.2+9-3.0=10.2万元。

- 1 【单选题】如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款,则()。
- A 、甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
- B 、甲公司可以追究乙公司的违约责任,但是应当继续向乙公司支付劳务款
- C 、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
- D 、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
- 2 【单选题】合同当事人如果未约定仲裁协议,则只能以( )作为解决纠纷的最终方式。
- A 、和解
- B 、调解
- C 、仲裁
- D 、诉讼
- 3 【单选题】如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款,则( )。
- A 、甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
- B 、甲公司可以追究乙公司的违约责任,但是应当继续向乙公司支付劳务款
- C 、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
- D 、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
- 4 【单选题】某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约,则支付合同价款的10%作为违约金,同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料,如果该批材料价值5万元,则承包商最多可以向材料供应商要求赔偿( )。
- A 、1800元
- B 、3000元
- C 、5000元
- D 、8000元
- 5 【单选题】如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为( )。
- A 、仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议
- B 、仲裁条款有效,由人民法院解决争议
- C 、仲裁条款无效,由人民法院解决争议
- D 、仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方式
- 6 【单选题】某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约,则支付合同价款的10%作为违约金,同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金;结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料,如果该批材料价值5万元,则承包商最多可以向材料供应商要求赔偿( )。
- A 、1800元
- B 、3000元
- C 、5000元
- D 、8000元
- 7 【单选题】如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款,则()。
- A 、甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
- B 、甲公司可以追究乙公司的违约责任,但是应当继续向乙公司支付劳务款
- C 、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
- D 、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
- 8 【建造师案例题】由于业主的原因,工作E比原计划延长5天,工作G比原计划延长2天。由于承包商原因,工作K比原计划延长10天,该设备共闲置多少天?
- 9 【单选题】如果经调查发现,事故原因是由于施工单位在施工过程中未严格执行材料检验程序,使用了不合格的钢结构构件造成的。按照事故产生的原因划分,该质量事故应判定为()。
- A 、社会原因引发的事故
- B 、经济原因引发的事故
- C 、技术原因引发的事故
- D 、管理原因引发的事故
- 10 【建造师案例题】由于业主的原因,工作E比原计划延长5天,工作G比原计划延长2天。由于承包商原因,工作K比原计划延长10天,该设备共闲置多少天?
热门试题换一换
- 某施工单位承担一项大跨度工业厂房的施工任务.基础大体积混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制.施工方案采用全面分层法,混凝土浇筑完成后14h,覆盖草袋并开始浇水,浇水养护时间为7d. 浇筑过程中采取了一系列防止裂缝的控制措施.混凝土耐久性包括混凝土的( ).
- 下列关于合同无效的表述中,不正确的是( )。
- 根据《工程建设标准强制性条文》的规定,对于某项重点工程或工程中某些重点内容进行的检查,属于( )。
- (一) 南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间,其生产线由建设单位从国外订购,A施工单位承包安装。A施工单位进场时,生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求,与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈,编制了LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及工作持续时间表(见表2-1)。 表2-1 LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间 工作内容 工作代号 紧前工作 持续时间/d 进场施工准备 A 20 开工后生产线进场 B 60 基础检测验收 C A 10 配电装置及线路安装 D A 30 LCD生产线组装固定 E BC 75 配套设备及电气控制系统安装 F BC 40 LCD生产线试车调整 G DE 30 电气控制系统测试 H DEF 25 联动调试、试运行、验收 I GH 15 A施工单位在设备基础检验时,发现少量基础与安装施工图不符,B施工单位进行了整改,重新浇捣了混凝土基础,经检验合格,但影响了工期,使基础检验持续时间为30d。 LCD生产线的安装正值夏季,由于台风影响航运,使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7d。A施工单位按照建设单位的要求,调整进度计划,仍按合同规定的工期完成。 问题(一)工作内容工作代号紧前工作持续时间/d进场施工准备A20开工后生产线进场B60基础检测验收CA10配电装置及线路安装DA30LCD生产线组装固定EBC75配套设备及电气控制系统安装FBC40LCD生产线试车调整GDE30电气控制系统测试HDEF25联动调试、试运行、验收IGH15
- 某施工项目由预算表可知,其直接工程费为500万元,按规定标准计算的措施费为100万元,按直接费计算的间接费费率为15%,按直接费与间接费之和计算的利润率为2%,则该项目不含税金的造价为()万元。
- 建筑物的围护体系中,不包括()。
- 施工现场应按照现行国家标准制定降噪措施,各单位应依据程序、文件规定对施工现场的噪声值进行()。
- 从事爆破拆除工程的施工单位,必须持有工程所在地法定部门核发的(),承担相应等级的爆破拆除工程。
- 试分析新大修路面病害原因主要有哪些?

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
