- 单选题按照《建筑企业资质等级规定》,下列不属于划分资质等级条件的是( )。
- A 、企业拥有的注册资本
- B 、企业拥有的注册执业人员
- C 、企业拥有的技术装备
- D 、企业已经完成的工程业绩
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
本题考核的知识点为“企业资质等级许可制度”,详见教材P36。 本题要求读者注意“企业拥有的注册执业人员”与“企业拥有的专业技术人员”的差别。因此,正确答案为B。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】按照《建筑业企业资质等级标准》规定,二级建造师可以担任( )及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。
- A 、预一级
- B 、一级
- C 、预二级
- D 、二级
- 2 【单选题】按照《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。
- A 、特级、一级、三级
- B 、特级、一级、二级
- C 、甲级、乙级、丙级
- D 、施工总承包、专业承包和劳务分包
- 3 【单选题】按照《建筑业企业资质管理规定》,企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件且逾期不改的,其资质证书将被()。
- A 、撤回
- B 、撤销
- C 、注销
- D 、吊销
- 4 【单选题】按照《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的,其资质证书将被()。
- A 、撤回
- B 、撤销
- C 、注销
- D 、吊销
- 5 【单选题】按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定,建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的,由有关主管部门责令限期整改,逾期未改正的,可以()。
- A 、处1000元以上1万元以下罚款
- B 、撤回资质证书
- C 、吊销资质证书
- D 、降低资质等级
- 6 【单选题】按照《建筑业企业资质管理规定》,企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的,其资质证书将被()。
- A 、撤回
- B 、撤销
- C 、注销
- D 、吊销
- 7 【单选题】按照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于施工企业资质类别的说法中，正确的是（）。
- A 、施工总承包资质设有10个类别
- B 、专业承包资质设有60个资质类别
- C 、施工劳务资质设有13个类别
- D 、施工劳务资质不分类别和等级
- 8 【单选题】按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件、经整改逾期仍未达标的，其资质证书将被（）。
- A 、撤回
- B 、撤销
- C 、注销
- D 、吊销
- 9 【单选题】按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续或建筑业企业被依法终止的，其资质证书将被（）。
- A 、撤回
- B 、撤销
- C 、注销
- D 、吊销
- 10 【单选题】建筑业企业资质等级分为（ ）。
- A 、总承包、专业承包和劳务承包
- B 、总承包、专业分包和劳务分包
- C 、总承包、专业承包和劳务分包
- D 、总承包、专业承包和专业分包
热门试题换一换
- 依据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处，如不妥，请改正。某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下：承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。
- 可以是第三人做出担保的方式有( )。
- (四) [背景资料] 某市中心区新建一座商业中心,建筑面积为26000m2,地下2层,地上16层,1~3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m×7.2m,其中2层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,在商业中心工程施工期间不能改线迁移。 某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置:①在,临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡;②为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路;③为满足模板加工的需要,搭设了一间50m2的木工加工间,并配置了一只灭火器;④受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台,高压线处于塔式起重机覆盖范围以内…… 主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现2层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造成直接经济损失8万元。 问题:(四)
- (二) 某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如下图所示)和一份工程报告。 工程报告的主要内容如下: (1)鉴于本项目需要安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司。 (2)本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。 总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请,见下表。 施工单位索赔申请 序号 内容 数量 费用计算 备注 1 新增混凝土工程量 300m3 300×200元=60000元 混凝土工程量单价200元/m3 2 混凝土搅拌机闲置补偿 60台班 60×100元=6000元 台班费100元/台班 3 人工窝工补偿 1800工日 1800×28元=50400元 工日费28元/工日 在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。 在工作F进行过程中,发生质量事故,总监理工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工,工作F的实际进度在第12月底时拖后1个月。 问题序号内容数量费用计算备注1新增混凝土工程量300m3300×200元=60000元混凝土工程量单价200元/m32混凝土搅拌机闲置补偿60台班60×100元=6000元台班费100元/台班3人工窝工补偿1800工日1800×28元=50400元工日费28元/工日
- 机身下部有一门架,可供运输车辆通行,这样便可使起重机和运输车辆在同一高程上行驶的混凝土运输设备是()。
- 下列关于工程承包的选项中,属于非法分包的是()。
- 白天卧室内允许噪声级为等效连续A声级不应大于（）dB。
- 大体积混凝土浇筑时控制混凝土水化热温度的常用方法是( )。
- 甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是（）。
- 需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（ ）报批。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
2bDeg