- 建造师案例题
题干：某中型水库除险加固工程主要建设内容有:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月按30d计)。合同约定:①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任;②工期提前的奖励标准为10000元/d,逾期完工违约金为10000元/d。施工中发生如下事件:事件1:为满足工期要求,采取分段流水作业,其逻辑关系见下表。[006-002-005-000-9787113157326-image/006-002-005-000-9787113157326-007-004.jpg]项目部技术人员编制的初始网络计划如下图所示:[006-002-005-000-9787113157326-image/006-002-005-000-9787113157326-007-005.jpg]项目部在审核初始网络计划时,发现逻辑关系有错并将其改正。事件2:项目部在开工后第85天末组织进度检查,F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400立方米、600立方米、20000立方米、125立方米(假定工作均衡施工)。事件3:由于设计变更,K工作的实际完成时间为33d,K工作的结算工程量为292立方米。除发生上述事件外,施工中其他工作均按计划进行。
题目：综合上述事件,该工程实际工期是多少天?承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案该工程的实际工期=(270+5+3)d=278 d。
因逾期完工支付违约金=[10 000×(278-270-2)]元=60 000元。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】
综合上述事件,计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数;计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
- 2 【单选题】该工程的实际竣工日期为()。
- A 、4月1日
- B 、5月20日
- C 、5月25日
- D 、6月1日
- 3 【单选题】经验收合格工程的实际竣工日期，应以( )为准，并在工程接收证书中写明。
- A 、合同约定的日期
- B 、提交竣工验收申请报告的日期
- C 、实际投入使用的日期
- D 、竣工验收时的日期
- 4 【单选题】该工程实际工期为( )天。
- A 、39
- B 、40
- C 、41
- D 、43
- 5 【单选题】该工程的实际竣工日期为()。
- A 、4月1日
- B 、5月20口
- C 、5月25日
- D 、6月1日
- 6 【建造师案例题】综合上述事件,计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数;计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
- 7 【建造师案例题】考虑到事件1、2的发生,该工程实际工期是多少天?
- 8 【多选题】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于竣工日期的说法中，正确的有（）。
- A 、建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
- B 、建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
- C 、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
- D 、建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
- E 、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
- 9 【建造师案例题】 综合上述事件，计算实际总工期和承包人可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
- 10 【单选题】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（ ）。
- A 、建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
- B 、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
- C 、建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期
- D 、建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期
