2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、依据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则 ()。【单选题】

A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担

D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

正确答案:D

答案解析:施工设备不能保证工程质量,这是承包人的责任,则工期不予顺延,费用由承包人承担。

2、在FIDIC《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的差异体现在 ()。【多选题】

A.是否由承包商选定

B.是否与承包商订立合同

C.是否可能由业主直接付款

D.是否由承包商收取管理费

E.是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

正确答案:A、C、E

答案解析:B项,两种全部是与承包商订立合同;D项,与是否由承包商收取管理费无关。

3、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。【多选题】

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:A、C

答案解析:仲裁必须要求有仲裁协议,不要求必须经过和解、调解。仲裁的原则包括自愿的原则,即当事人采用仲裁的方式解决合同纠纷,应当达成仲裁协议,仲裁协议的内容包括:①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。仲裁协议的作用:①合同当事人均受仲裁协议的约束;②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

4、在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则 ()。【多选题】

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:B、C、E

答案解析:影响正常施工的责任由谁承担,主要取决于质量检验的结果,如质量合格,则有发包人承担,工期顺延;如质量不合格,则是承包人的原因,由承包人承担,工期不予顺延。

5、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,实施监理工作过程中的额外工作是指()。【单选题】

A.承包人的原因施工不能按期竣工,监理人延长监理工作时间

B.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后服务

C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量

D.承包人的原因使监理工作受阻,导致增加的监理工作量

正确答案:B

答案解析:A、C、D项均属附加工作,即增加工作内容和范围。额外工作是指非监理人自己的原因暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

6、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是 ()。【单选题】

A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任

正确答案:D

答案解析:合同分立的,除债权人和债务人另有约定外,由分立后的法人对原合同权利义务承担连带责任。也就是说,如果合同对方当事人另有约定并同意,则乙丙两公司的约定有效,如合同对方当事人不同意,则只能由乙丙两公司承担连带责任。

7、在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括 ()。【多选题】

A.投标人资质

B.监理大纲

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案:A、B、C、D

答案解析:评标委员会对各投标书进行审查评阅,主要考察以下几方面的合理性:①投标人的资质;②监理大纲;③拟派项目的主要监理人员(重点审查总监理工程师和主要专业监理工程师);④人员派驻计划和监理人员的素质;⑤监理单位提供用于工程的检测设备和仪器,或委托有关单位检测的协议;⑥近几年监理单位的业绩及奖惩情况;⑦监理费报价和费用组成;⑧招标文件要求的其他情况。E项,监理费报价居于次要地位。监理招标主要是对监理单位能力的选择。

8、按照《合同法》的规定,()属于委托合同。【单选题】

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

正确答案:C

答案解析:A、B、D三项非基于代理与被代理关系签订的合同。

9、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是 ()。【单选题】

A.在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时,有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

正确答案:A

答案解析:B、C项不具有强制约束力,承包人不同意的可按争议来处理。D项,越权时需发包人批准,授权范围内时,也要通知发包人。

10、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交 ()。【单选题】

A.索赔报告

B.索赔意向通知

C.索赔依据和资料

D.工期和费用索赔的具体要求

正确答案:B

答案解析:索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。