2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据FIDIC《施工合同条件》,颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()。【单选题】

A.全额扣留在业主方,颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40%

C.返还总额的50%

D.全部返还

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是保留金。当保留金已累计扣留到保留限额的60%时,为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工,可以允许承包商提交保留金保函代换保留金。业主返还保留金限额的50%,剩余部分待颁发履约证书后再返还。保函金额在颁发接收证书后不递减。

1、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式,必须写明的是()。【单选题】

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是仲裁协议的内容。仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它应包括以下内容:
(1)请求仲裁的意思表示;
(2)仲裁事项;
(3)选定的仲裁委员会。在以上3项内容中,选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖,如果当事人不约定明确的仲裁委员会,仲裁将无法操作,仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议,同时,合同范围内的争议就是仲裁事项。

1、关于监理合同赔偿责任的说法,正确的有()。【多选题】

A.只要监理的建设项目质量达不到要求,监理人即应向委托人赔偿损失

B.因监理人的过错给施工单位造成损失的,施工单位有权向监理人要求赔偿

C.因非监理人原因且监理人无过错,发生工程质量事故造成的损失,监理人不承担赔偿责任

D.委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此产生的费用

E.监理人向委托人的索赔不成立时,不赔偿委托人由此产生的费用

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是监理人的责任承担。在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中,制定了约束双方行为的条款:“委托人责任”和“监理人责任”,这些规定归纳如下。
(1)在合同责任期内,如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务;或委托人违背了他对监理人的责任时,均应向对方承担赔偿责任。
(2)任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:
①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;
②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);
③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负监理失职的责任;监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责,也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。

1、在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽,工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准,该事件的合同责任应为()。【单选题】

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延,费用也不予补偿

C.工期不予顺延,费用应适当补偿

D.工期应予顺延,费用不予补偿

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是隐蔽工程与重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

1、关于行使抗辩权的说法,正确的是()。【单选题】

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是抗辩权的行使。抗辩权是指在双务合同的履行中,双方都应当履行自己的债务,一方不履行或者有可能不履行时,另一方可以据此拒绝对方的履行要求。行使抗辩权不是解除合同的必要条件;行使抗辩权并不是本方义务的终止;行使抗辩权与合同变更无关。

1、某施工合同履行过程中,发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求,需要拆除重新购置,关于该事件的处理方法,正确的是()。【单选题】

A.承包人负责拆除,供货商承担费用

B.承包人负责拆除,发包人承担费用

C.供货商负责拆除,发包人承担费用

D.供货商负责拆除,并承担费用

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程试车中双方的责任。由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。

1、按照《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有()。【多选题】

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危,使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可撤销合同。有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:
(1)因重大误解而订立的合同;
(2)在订立合同时显失公平的合同;
(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

1、关于监理招标特点的说法,正确的有()。【多选题】

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.承担赔偿责任能力是重要的考虑因素

C.报价在选择中居于次要地位

D.邀请投标人较多

E.监理单位的业绩在评标时不予考虑

正确答案:A、C

答案解析:本题涉及的考点是监理招标的特点。监理招标的特点表现在:
(1)招标宗旨是对监理单位能力的选择;
(2)报价在选择中居于次要地位;
(3)邀请投标人较少。

1、出具投标保函的银行,应当承担支付保证金责任的情况有()。【多选题】

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后,投标人拒绝订立合同

E.中标后,投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金:
(1)投标人在投标有效期内撤销投标书;
(2)投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后,在投标有效期内未能或拒绝按投标人须知规定,签订合同协议或递交履约保函。

1、根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定,工程师发布的下列变更指示中,错误的是()。【单选题】

A.改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸

B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成

C.增加与工程相关的必要附加工作

D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程变更的范围。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:
(1)对合同中任何工作工程量的改变;
(2)任何工作质量或其他特性的变更;
(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;
(4)删减任何合同约定的工作内容;
(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验及勘察工作;
(6)改变原定的施工顺序或时间安排。