2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。【单选题】

A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是工程师对承包商索赔处理的内容。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

2、合同法律关系的主体是参加合同法律关系、享有相应权利、承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有()。【多选题】

A.政府机关

B.法人的分支机构

C.大学所属二级学院

D.事业单位

E.社会团体

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是合同法律关系的主体。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体,主要包括:法人的分支机构,不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。

3、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。【单选题】

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同法律关系中行为和事件的含义。行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动,包括作为和不作为两种表现形式。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象,这些客观现象的出现与否,是当事人无法预见和控制的。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实,如地震、台风等;社会事件如战争、罢工、禁运等。

4、下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是()。【单选题】

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是中标人选定的原则。裁判评标价法评标时,以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法,与中标人签订合同时仍以投标价格为准。

5、下列投标文件对招标文件响应的偏差中,属于细微偏差的是()。【单选题】

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是投标文件对招标文件响应的细微偏差的情形。A项为无效标书的情形。B、D为未作实质性响应的重大偏差,属于初评阶段应该淘汰的投标书。

6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。【多选题】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中,发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况:(1)外部条件的变化,如后续法规政策的变化导致工程停、缓建;地方法规要求在某一时段内不允许施工等;(2)发包人应承担责任的原因,如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作;发包人订购的设备不能按时到货;施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等;(3)协调管理的原因,如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调;(4)承包人的原因,如发现施工质量不合格;施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

8、《合同法》规定的合同变更条件包括()。【多选题】

A.有效的合同

B.协商一致

C.合同当事人一方确有变更理由和依据

D.须经合同管理机关批准

E.变更内容明确

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是合同变更的条件。合同变更必须针对有效的合同,协商一致是合同变更的必要条件,任何一方都不得擅自变更合同。有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更。如果当事人对合同的变更约定不明确,视为没有变更。

9、某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是()。【单选题】

A.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是承包人修改进度计划。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此,如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人仍应承担相应的违约责任。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。【单选题】

A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是材料设备的到货检验。承包人采购的材料设备应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责;承包人在材料设备到货前24 h应通知工程师共同进行到货清点。